СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 ноября 2018 г. по делу № А66-4574/2018

Арбитражный суд Тверской области (АС Тверской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

053/2018-122916(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

170000, <...> Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А66-4574/2018
г. Тверь
15 ноября 2018 года

Арбитражный суд Тверской области в составе: судьи Рощупкина В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному иску Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>),

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>),

о взыскании 3 098 127 руб. 52 коп.,

и встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>),

к ответчику: Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>),

о взыскании 3 292 122 руб. 03 коп.,,

Руководствуясь ст. ст. 49, 65, 70, 110, 121-123, 156, 163, 167-171, 176, АПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>), удовлетворить частично в сумме 1 850 970 руб. 00 коп.:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- 1 760 228 руб. 40 коп. - основного долга, - 90 741 руб. 60 коп. - неустойки,

- 22 996 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части в удовлетворении первоначального иска отказать.

Встречный иск Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>) удо- влетворить в полном объеме.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная

фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН 1046900068600, ИНН 6901061747) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН 1026900566054, ИНН 6904027776):

- 3 292 122 руб. 03 коп. - неустойки,

- 10 500 руб. 00 коп. - судебных расходов на оплату экспертизы по делу, - 39 461 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины.

Произвести зачет встречных однородных требований.

В окончательном виде после проведения зачета взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>):

- 1 441 152 руб. 03 коп. - неустойки,

- 10 500 руб. 00 коп. - судебных расходов на оплату экспертизы по делу,

- 16 465 руб. 00 коп. - расходов по оплате государственной пошлины..

Исполнительный лист выдать взыскателю в порядке ст. 319 АПК РФ по- сле вступления решения в законную силу.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью Строительная фирма «КоМС», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины в сумме 2 986 руб. 32 коп., уплаченной по платежному поручению № 7 от 29.01.2018г.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью «СМУ Строймонтажсервис», г. Тверь (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на воз- врат из федерального бюджета Российской Федерации государственной пошлины в сумме 2 142 руб. 07 коп., уплаченной по платежному поручению № 153 от 04.04.2018г.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитраж- ный апелляционный суд г. Вологда в месячный срок со дня его принятия.

Судья: В.А. Рощупкин