Резолютивная часть решения от 20 июля 2025 г. по делу № А33-13681/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

660049, <...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Именем Российской Федерации

21 июля 2025 года

Дело № А33-13681/2025

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Туруханского района (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 02.07.2008, адрес: 663230, <...>) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Игарская дорожная ремонтно-строительная служба» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 04.03.2005, адрес: 663200, Красноярский край, Туруханский м.р-н, г. Игарка, мкр. 2-й, д. 1, кв. 91) 744 297 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 30.09.2024 № 72 и 218 533,39 руб. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту от 30.09.2024 № 72 отказать в связи с исполнением подрядчиком обязательств по контракту с учетом подписанного сторонами дополнительного соглашения № 3 от 05.05.2025, отсутствием оснований для привлечения подрядчика к ответственности в виде штрафа, а также в связи с наличием оснований для списания неустойки в виде пени на основании подпункта «а» пункта 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом».

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Судья

А.Ю. Сергеева