Резолютивная часть решения от 17 июня 2020 г. по делу № А59-774/2020

13_983373

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28, http://sakhalin.arbitr.ru info@sakhalin.arbitr.ru факс 460-952 тел. 460-945

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А59-774/2020
г. Южно-Сахалинск
17 июня 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Горбачевой Т.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Че С.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А59-774/2020

по исковому заявлению Департамента муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа (ОГРН <***>, ИНН <***>), уточненному в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажная компания «Энерготехсервис» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по муниципальному контракту на выполнение инженерных изысканий в размере 97 343 рублей 75 копеек,

руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Энерготехсервис» в пользу Департамента муниципального заказа Администрации Поронайского городского округа неустойку в размере 97 343 рублей 75 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Энерготехсервис» в доход федерального бюджета государственную пошлину за рассмотрение искового заявления в сумме 3 894 рубля.

Выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Сахалинской области в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Т.С. Горбачева