Резолютивная часть решения от 8 февраля 2023 г. по делу № А65-31927/2022Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды 2117/2023-35895(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-31927/2022 г.Казань 08 февраля 2023 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Г.Н. Мурзахановой, при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения "Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительный комитет муниципального образования города Казани", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Завод строительных конструкций", Сабинский район, дер.Илебер (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 985 073 руб. 67 коп, руководствуясь статьями 110, 167-169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных конструкций", Сабинский район, дер.Илебер (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения "Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительный комитет муниципального образования города Казани", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 438 075 (четыреста тридцать восемь тысяч семьдесят пять) руб. 89 коп. В остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных конструкций", Сабинский район, дер.Илебер (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 10 095 (десять тысяч девяносто шесть) руб. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Республики Татарстан. Судья Г.Н. Мурзаханова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 27.12.2021 10:10:49 Кому выдана Мурзаханова Гюзель Нурисламовна Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:Муниципальное казённое учреждение "Комитет земельных и имущественных отношений Исполнительный комитет муниципального образования города Казани", г. Казань (подробнее)Ответчики:ООО "Завод строительных конструкций", Сабинский район, дер.Илебер (подробнее)Судьи дела:Мурзаханова Г.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
