СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 сентября 2020 г. по делу № А40-2904/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

67_26649182

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 2904/20-67-21
28 сентября 2020 года
г. Москва

Арбитражный суд в составе:

Судья: Джиоев В.Г. (единолично) при ведении протокола секретарём с/з Хохловым Э.А., рассмотрев в судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строительное управление-555" (107014, Москва город, улица Матросская тишина, дом 1А, строение 1А, ОГРН: 1137746479947, Дата присвоения ОГРН: 05.06.2013, ИНН: 7722810367)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Масмер" (115551 Москва город улица Домодедовская дом 22, корпус 3, квартира 919, ОГРН: 1147746305695, Дата присвоения ОГРН: 21.03.2014, ИНН: 7724914499)

о взыскании 7 381 901,62 руб. по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Масмер"

к Обществу с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строительное управление555"

о взыскании задолженности по договору подряда № СОШ41-ММ-15_Вк от 15.06.2017 в размере 1 943 908,91 руб., неустойки за период 21.03.2019 – 04.02.2020 в размере 622 050,85 руб.

при участии: от ООО ГК "СУ-555": Косеко К.Е. по дов. от 03.08.2020; диплом;

от ООО "Масмер": Найденова В.В. по дов. от 01.11.2019, адвокат; ген.директор Кулиш И.В. согл. выписке от 22.09.2020.

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Масмер" в пользу Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строительное управление-555" неустойку за период с 20.10.2017 по 19.09.2019 в размере 1 134 718 (один миллион сто тридцать четыре тысячи семьсот восемнадцать) руб. 07 коп.,

расходы по уплате госпошлины в размере 18 418 (восемнадцать тысяч четыреста восемнадцать) руб. 27 коп.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строительное управление-555" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Масмер" задолженность по договору от 15.06.2017 № СОШ41-ММ-15-Вк в размере 1 943 908 (один миллион девятьсот сорок три тысячи девятьсот восемь) руб. 91 коп., неустойку за период с 20.06.2019 по 28.09.2020 в размере 453 902 (четыреста пятьдесят три тысячи девятьсот два) руб. 73 коп., неустойку в размере 0,1 % начисляемую на сумму долга в размере 1 943 908 руб. 91 коп. за каждый календарный день просрочки за период с 29.09.2020 по дату фактической оплаты задолженности, расходы на оплату судебной экспертизы в размере 63 189 (шестьдесят три тысячи сто восемьдесят девять) руб. 29 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строительное управление-555" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 31 145 (тридцать одна тысяча сто сорок пять) руб. 66 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ, в результате которого взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строительное управление-555" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Масмер" денежные средства в размере 1 263 093 (один миллион двести шестьдесят три тысячи девяносто три) руб. 57 коп., неустойку в размере 0,1 % начисляемую на сумму долга в размере 1 943 908 руб. 91 коп. за каждый календарный день просрочки за период с 29.09.2020 по дату фактической оплаты задолженности., судебные расходы в размере 44 771 (сорок четыре тысячи семьсот семьдесят один) руб. 02 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Группа компаний "Строительное управление-555" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 31 145 (тридцать одна тысяча сто сорок пять) руб. 66 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев