Решение от 8 октября 2019 г. по делу № А07-24798/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-24798/19
г. Уфа
08 октября 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 04.10.2019

Полный текст решения изготовлен 08.10.2019

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Шариповой Л.У., рассмотрев дело по иску

ООО "Регион Минерал Инвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)

к ООО "РОССТРОЙСЕРВИС" (ИНН: 0267012060, ОГРН: 1060267007855)

о взыскании 7 391 738 руб. основного долга, 875 255 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2 по доверенности от 16.09.2019;

от ответчика - ФИО3 по доверенности от 03.10.2019,

ООО "Регион Минерал Инвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к ООО "РОССТРОЙСЕРВИС" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании 7 391 738 руб. основного долга, 875 255 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии с ч.4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.27 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации №65 от 20.12.2006 судом предварительное судебное заседание завершено 04.10.2019 и открыто судебное разбирательство в первой инстанции в порядке ч.4 ст.137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в котором спор рассмотрен по существу.

Ответчик исковые требования признал в полном объеме.

Исследовав представленные доказательства, суд

УСТАНОВИЛ:

Предметом иска истцом определено требование о взыскании 7 391 738 руб. долга, 875 255 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В обоснование иска истцом приведены следующие обстоятельства.

Между ООО «РОССТРОЙСЕРВИС» и ООО «РЕГИОН МИНЕРАЛ ИНВЕСТ» 20.08.2017 был заключен договор №2, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить работы по ремонту (благоустройству) общественной территории: парк культуры и отдыха им.М.Гафури (<...>), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную договором стоимость работ.

В соответствии с п.4.1 договора цена определяется на основании локального сметного расчета и составляет 1 230 588 руб.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ за 2017 год работы приняты в полном объеме, без претензий. Справкой по форме КС-3 от 15.11.2017 года подтверждается стоимость работ в 1 230 588 руб.

Согласно п.4.2.2 договора расчет в размере 100% от цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату на основании подписанных сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, а также представленного Подрядчиком Заказчику счета-фактуры.

До настоящего времени оплата стоимости выполненных работ ответчиком не произведена, при таких обстоятельствах истец вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса РФ, размер которых по состоянию на 20 июля 2019 года составляет 152 196,77 руб., исходя из расчета:

Задолженность,руб.

Период просрочки

Процентнаяставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c
по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]×[4]×[5]/[6]

1 230 588

30.11.2017

17.12.2017

18

8,25%

365

5 006,64

1 230 588

18.12.2017

11.02.2018

56

7,75%

365

14 632,20

1 230 588

12.02.2018

25.03.2018

42

7,50%

365

10 620,14

1 230 588

26.03.2018

16.09.2018

175

7,25%

365

42 775,58

1 230 588

17.09.2018

16.12.2018

91

7,50%

365

23 010,31

1 230 588

17.12.2018

16.06.2019

182

7,75%

365

47 554,64

1 230 588

17.06.2019

20.07.2019

34

7,50%

365

8 597,26

Итого:

598

7,55%

152 196,77

Общий долг ответчика перед истцом по указанному договору составляет 1 382 784,77 руб., в том числе основной долг 1 230 588 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 152 196,77 руб.

Между ООО «РОССТРОЙСЕРВИС» и ООО «РЕГИОН МИНЕРАЛ ИНВЕСТ» 20.09.2017 был заключен договор №3, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить работы по ремонту (благоустройству) общественной территории: парк культуры и отдыха им.М.Гафури (<...>), а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную договором стоимость работ.

В соответствии с п.4.1, договора цена определяется на основании локального сметного расчета и составляет 1 870 024 руб.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ КС-2 за 2017 годиработы приняты в полном объеме, без претензий. Справкой по форме КС-3 от 31.10.2017 года подтверждается стоимость работ в 1 870 024 руб.

Согласно п.4.2.2. договора расчет в размере 100% от цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату на основании подписанных сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, а также представленного Подрядчиком Заказчику счета-фактуры.

Крайний срок оплаты наступил 14 ноября 2017 года.

До настоящего времени оплата стоимости выполненных работ ответчик не произведена, при таких обстоятельствах истец вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса РФ, размер которых по состоянию на 20 июля 2018 года составляет 238 043,81 руб., исходя из расчета

Задолженность,руб.

Период просрочки

Процентнаяставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c
по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]×[4]×[5]/[6]

1 870 024

14.11.2017

17.12.2017

34

8,25%

365

14 371,01

1 870 024

18.12.2017

11.02.2018

56

7,75%

365

22 235,35

1 870 024

12.02.2018

25.03.2018

42

7,50%

365

16 138,56

1 870 024

26.03.2018

16.09.2018

175

7,25%

365

65 002,55

1 870 024

17.09.2018

16.12.2018

91

7,50%

365

34 966,89

1 870 024

17.12.2018

16.06.2019

182

7,75%

365

72 264,90

1 870 024

17.06.2019

20.07.2019

34

7,50%

365

13 064,55

Итого:

614

7,57%

238 043,81

Общий долг ответчика перед истцом по указанному договору составляет 2 108 067,81 руб., в том числе основной долг 1 870 024 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 238 043,81 руб.

Между ООО «РОССТРОЙСЕРВИС» и ООО «РЕГИОН МИНЕРАЛ ИНВЕСТ» 01.11.2017 был заключен договор №5, в соответствии с которым подрядчик обязался выполнить работы по строительству административного здания для абонентского участка ООО ЭСКБ по адресу: Республики Башкортостан, <...>, а Заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную договором стоимость работ.

В соответствии с п.4.1 договора цена определяется на основании локального сметного расчета и составляет 4 291 126 руб.

В соответствии с актами о приемке выполненных работ КС-2 за 2017 годработы приняты в полном объеме, без претензий. Справками по форме КС-3 от 20.11.2017 года, от 30.11.2017 года, от 25.12.2017 года подтверждается стоимость работ в 4 291 126 руб.

Согласно п.4.2.2. договора расчет в размере 100% от цены Договора производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с момента представления Подрядчиком счета на оплату на основании подписанных сторонами справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и акта о приемке выполненных работ (КС-2) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика, а также представленного Подрядчиком Заказчику счета-фактуры.

Крайний срок оплаты наступил 17 января 2018 года.

До настоящего времени оплата стоимости выполненных работ ответчиком не произведена, при таких обстоятельствах истец вправе начислить проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст.395 Гражданского кодекса РФ, размер которых по состоянию на 20 июля 2019 года составляет 485 014,82 руб., исходя из расчета:

Задолженность,руб.

Период просрочки

Процентнаяставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c
по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]×[4]×[5]/[6]

4 291 126

18.01.2018

11.02.2018

25

7,75%

365

22 778,24

4 291 126

12.02.2018

25.03.2018

42

7,50%

365

37 033,01

4 291 126

26.03.2018

16.09.2018

175

7,25%

365

149 160,72

4 291 126

17.09.2018

16.12.2018

91

7,50%

365

80 238,18

4 291 126

17.12.2018

16.06.2019

182

7,75%

365

165 825,57

4 291 126

17.06.2019

20.07.2019

34

7,50%

365

29 979,10

Итого:

549

7,51%

485 014,82

Общий долг ответчика перед истцом по указанному договору составляет 4 776 140,82 руб., в том числе основной долг 4 291 126 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами 485 014,82 руб.

Истец считает, что при таких обстоятельствах урегулирование спора возможно только в судебном порядке.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должныисполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

Статья 310 Гражданского кодекса РФ гласит о том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить позаданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст.702 Гражданского кодекса РФ).

Согласно ст.711 Гражданского кодекса РФ, если договором подряда непредусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По каждому договору истцом ответчику дважды предъявлялись претензии о погашении долга, но долг остался непогашенным.

С учетом приведенных норм, истец считает законным предъявить требование о взыскании с ответчика 8 266 993,40 руб., в том числе: 7 391 738 руб. - основного долга, 875 255 руб. 40 коп. - процентов за пользование чужими денежными средствами.

Статьей 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрены случаи освобождения от доказывания обстоятельств, признанных сторонами.

В силу ч.3 ст.70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

Ответчик представил письменное заявление о признании суммы исковых требований в полном объеме.

При изложенных обстоятельствах, и, как признанные ответчиком в полном объеме, подлежат удовлетворению исковые требования истца о взыскании 7 391 738 руб. основного долга, 875 255 руб. 40 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В соответствии со ст.110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст.333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО "Регион Минерал Инвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить.

Взыскать с ООО "Регион Минерал Инвест" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу ООО "РОССТРОЙСЕРВИС" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 7 391 738 руб. сумму основного долга, 875 255 руб. 40 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами.

Взыскать с ООО "РОССТРОЙСЕРВИС" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 64 335 руб. сумму государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.asuo.arbitr.ru.

Судья З.Г. Фазлыева