СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 января 2024 г. по делу № А07-38578/2022

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1 26_7060377

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-38578/22
г. Уфа
17 января 2024 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Фазлыевой З. Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «УФАГОРМОЛЗАВОД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности выполненных работ в размере 4 903 074 руб. 33 коп., 843 161 руб. 80 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.04.2022 по 17.01.2024 г., и с 18.01.2024 по день фактической оплаты долга, 234 150 руб. 54 коп. убытков (по последним уточнениям)

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «УФАГОРМОЛЗАВОД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору подряда № У315/21 от 23.04.2021 в размере 5 659 570 руб. 24 коп. неустойки в размере 17 890 руб. (по последним уточнениям),

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «УФАГОРМОЛЗАВОД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) задолженность за выполненные работы в размере 4 635 396 руб. 33 коп., 278 822 руб. 29

коп. проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.04.2022 по 07.12.2022г., 234 150 руб. 54 коп. убытки. В остальной части отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «УФАГОРМОЛЗАВОД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 1 965 600 руб. сумму неустойки за просрочку выполнения работ. В остальной части отказать.

В результате ретроспективного зачета указанных требований взыскать общества с ограниченной ответственностью «УФАГОРМОЛЗАВОД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3 182 769 руб. 16 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга начиная с 08.12.2022 по день фактической оплаты суммы долга, 28 154 руб. 45 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) возвратить из федерального бюджета 1 264 руб. сумму излишне оплаченной платежным поручением № 324 от 28.11.2022 государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙИНВЕСТ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «УФАГОРМОЛЗАВОД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 51 227 руб. 70 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Обществу с ограниченной ответственностью «УФАГОРМОЛЗАВОД» (ИНН <***>, ОГРН <***>) возвратить из федерального бюджета 14 989 руб. сумму излишне оплаченной платежным поручением № 4421 от 26.06.2023

государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья З.Г. Фазлыева