СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 февраля 2023 г. по делу № А40-298869/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109958_34687676

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-298869/22-96-2057
г. Москва
02 февраля 2023 г.
Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ИНПРОЕКТ" 123290, <...>, ЭТАЖ/КОМ 4/10, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 22.03.2017, ИНН: <***>, КПП: 771401001 к АО "РИВЬЕРА" 121357, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖАЙСКИЙ, ВЕРЕЙСКАЯ УЛ., Д. 29, СТР. 151, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩ. 12, РАБ.КАБ. 9, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.11.2009, ИНН: <***>, КПП: 773101001 о взыскании неустойки по договору подряда № 5650-00ПИР/20/РИВ от 24.11.20 в размере 907 267 руб. 40 коп.

при участии: от истца: ФИО2 по дов. от 10.01.23г.; диплом; от ответчика: не явился, извещён.,

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с АО "РИВЬЕРА" (ИНН: <***>) в пользу ООО "ИНПРОЕКТ" (ИНН: <***>) неустойку в размере 907 267 руб. 40 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 21 145 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.С. Гутник