Решение от 7 октября 2024 г. по делу № А45-17834/2024

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Р Е Ш Е Н И Е
(резолютивная часть)

Дело № А45-17834/2024
г. Новосибирск
07 октября 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савченко А.А., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Гормост» (ОГРН: 1025402470378), г. Новосибирск, к обществу с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное строительство» (ОГРН: 1095401009461), г. Новосибирск, при участии в деле в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора ООО «СКИФ-М» (ИНН: 5410775995) о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 43-22 от 31.05.2022 за период с 27.02.2024 по 07.05.2024 в размере 3 151 274 руб. 09 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца – Козлова О.А. (доверенность от 16.08.2024, паспорт, диплом); от ответчика – Козлова Е.А. (доверенность № 84/24 от 05.07.2024, паспорт, диплом)

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное строительство» (ОГРН: <***>) в пользу муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Гормост» (ОГРН: <***>) неустойку по муниципальному контракту № 43-22 от 31.05.2022 за период с 27.02.2024 по 07.05.2024 в размере 3 151 274 руб. 09 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специальное и транспортное строительство» (ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 38 756 руб.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Д.Н. Дорофеева



Суд:

АС Новосибирской области (подробнее)

Истцы:

МКУ г. Новосибирска "Гормост" (подробнее)
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост" (подробнее)

Ответчики:

ООО "СПЕЦИАЛЬНОЕ И ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" (подробнее)

Судьи дела:

Дорофеева Д.Н. (судья) (подробнее)