Резолютивная часть решения от 12 сентября 2022 г. по делу № А50-27599/2021

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Пермь 12.09.2022 года Дело № А50-27599/2021

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Лыхиной Ю.И., рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС» (443066, Самарская область, Самара город, Антонова-Овсеенко улица, дом 101, комната 3, ОГРН: 1156313020082, дата присвоения ОГРН: 08.06.2015, ИНН: 6318005523)

к государственному бюджетному учреждению Пермского края «Верхне- Курьинский геронтологический центр» (614018, Пермский край, Пермь город, 13-Я линия улица, 12, ОГРН: 1025901380812, дата присвоения ОГРН: 23.12.2002, ИНН: 5906016182)

о взыскании задолженности в размере 1 688 400 руб. 40 коп., пени 356 696 руб. 21 коп., штрафа в размере 1 000 руб. 00 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами

по встречному исковому заявлению государственного бюджетного учреждения Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр»

к обществу с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС»

о взыскании неустойки в размере 385 863 рубля 64 коп., предоставлении технической документации, об устранении недостатков, о выполнении работ

Руководствуясь ст.ст.110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

1.В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН: 1156313020082, ИНН: 6318005523) по первоначальному исковому заявлению отказать.

2.В части исковых требований о взыскании штрафа в размере 1 000 руб. 00 коп. производство по делу прекратить.

3.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН: 1156313020082, ИНН:


6318005523) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 284 руб. 00 коп.

4.Исковые требования государственного бюджетного учреждения Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812, ИНН: 5906016182) удовлетворить.

5.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН: 1156313020082, ИНН: 6318005523) в пользу государственного бюджетного учреждения Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812, ИНН: 5906016182) неустойку в размере 385 863 руб. 64 коп., а также судебные расходы на проведение судебной экспертизы в размере 250 000 руб. 00 коп., расходы на оплату государственной пошлины в размере 16 639 руб. 70 коп.

6.Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Пегас» (ИНН 6318005523 ОГРН 1156313020082) не позднее 30 дней с даты вступления в законную силу решения суда передать государственному бюджетному учреждению Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812, ИНН: 5906016182) следующую техническую документацию на платформу для инвалидов «Пегас-2-325-3,64», установленную по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, 42, зав. № 452:

- предоставить руководство/инструкцию по монтажу платформы в соответствии требованиями абзаца 1,2,3 п. 16 Приказа № 170 от 13 апреля 2018 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- предоставить сертификаты качества на материалы, используемые в работе, на соответствие требованиям СНиП, ГОСТ, техническим регламентам, требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам;

- предоставить проектную документацию по установке платформы в здание в соответствии с требованиями абзаца 5 п. 16 Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 170 от 13 апреля 2018 г., п. 6. раздела 1 приложения 1 к Правилам организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах)», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 N 743;

- предоставить техническую документацию по замене, установке или модернизации объекта (в случае выполнения его замены, установки во введенном в эксплуатацию здании (сооружении) или выполнения модернизации) в соответствии с требованиями Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов за исключением эскалаторов в метрополитенах», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 N 743;


- предоставить протокол испытаний электроустановки в соответствии с требованиями раздела III Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 170 от 13 апреля 2018 года;

- предоставить акт технического освидетельствования подъемной платформы для инвалидов в соответствии с утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 170 от 13 апреля 2018 года (приложение № 2) формой;

- предоставить проект производства работ по устройству подъемника вертикального для инвалидов;

- предоставить акт на скрытые работы № 1: демонтаж металлоконструкций, демонтаж лестниц прямолинейных криволинейных, пожарных с ограждением и акт на скрытые работы № 2: установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м с отражением в них:

• наименования проектной документации,

• данных о лице, осуществляющем подготовку проектной документации,

• данных о лице, осуществляющем строительный контроль, • данных о представителе лица, осуществляющего строительство,

• данных о представителе лица, осуществляющего подготовку проектной документации,

• данных о представителе лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию,

• данных о выполнении работ по проектной документации,

• данных о применении при выполнении работ строительных материалов /изделий, реквизитов сертификатов и других документов, подтверждающих их качество и безопасность,

• данных о выполнении работ в соответствии с техническими регламентами, нормативными актами, разделами проектной документации,

• данных раздела приложения с указанием пояснительных схем, чертежей результатов обследований, лабораторных и иных испытаний,

• заполнением раздела подписи;

- предоставить общий журнал работ, оформленный в соответствии с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

7. Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Пегас» (ИНН 6318005523 ОГРН 1156313020082) не позднее 30 дней с даты вступления в законную силу решения суда выполнить работы в соответствии с Техническим заданием к договору № 1056500002519000055 от 13.11.2019, а именно:

- установить автоматические дверные привода;

- установить голосовое сообщение о прибытии на этаж и остановке платформы (монтаж коммутатора диспетчерской или директорской связи с усилителем, комплекта лифтового блока);


- предоставить расчеты передаваемых нагрузок на подпорную конструкцию;

- подготовить документацию для регистрации подъемной платформы в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

8. Обязать общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение «Пегас» (ИНН 6318005523 ОГРН 1156313020082) не позднее 30 дней с даты вступления в законную силу решения суда устранить недостатки металлоконструкции платформы для инвалидов «Пегас-2-325-3,64», установленной по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, 42, зав. № 452:

- нижняя рама опоры винта (балки) шахты: непровары, шлаковые включения горизонтальных сварных швов;

- сварные соединения крепления приставной шахты: непровары, шлаковые включения горизонтальных сварных швов, отсутствуют нижние горизонтальные сварные швы, отсутствуют вертикальные сварные швы;

- горизонтальные пояса подпорной конструкции платформы: непровары, шлаковые включения горизонтальных сварных швов, отсутствуют нижние горизонтальные сварные швы;

- стойки подпорной конструкции платформы: непровары, шлаковые включения горизонтальных сварных швов;

- раскосы подпорной конструкции платформы: непровары, шлаковые включения горизонтальных сварных швов, отсутствуют нижние горизонтальные сварные швы.

9. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственное объединение «ПЕГАС» (ОГРН: 1156313020082, ИНН: 6318005523) в пользу государственного бюджетного учреждения Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812, ИНН: 5906016182) судебную неустойку в размере 3 000 руб. 00 коп. за каждый день неисполнения обязательств по передаче технической документации, выполнению работ в соответствии с Техническим заданием, устранению недостатков металлоконструкции платформы для инвалидов «Пегас-2-325-3,64», указанных в пунктах 6, 7, 8 резолютивной части решения суда.

10.Вернуть государственному бюджетному учреждению Пермского края «Верхне-Курьинский геронтологический центр» (ОГРН: 1025901380812, ИНН: 5906016182) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 710 руб. 30 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.А. Лавров

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 17.12.2021 4:46:17

Кому выдана ЛАВРОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ