Резолютивная часть решения от 29 сентября 2020 г. по делу № А41-36630/2020Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_10071703 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-36630/2020 г. Москва 29 сентября 2020 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-36630/2020 по иску МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН <***>) к ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" (ОГРН <***>) о взыскании 11 816 636,29 руб. неустойки по государственному контракту № 1132031 от 25.12.2018 за период с 31.05.2019 по 24.12.2019, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" (ОГРН <***>) в пользу МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ОГРН <***>) 11816636,29 руб. неустойки по государственному контракту № 1132031 от 25.12.2018. Взыскать с ООО "СТРОЙАРСЕНАЛ" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 82083 руб. 00 коп. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:Министерство строительного комплекса Московской области (подробнее)Ответчики:ООО "СтройАрсенал" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
