СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 6 сентября 2022 г. по делу № А62-3220/2021

Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100099_633215

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 06.09.2022 Дело № А62-3220/2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Печориной В. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании стоимости устранения выявленных недостатков и дефектов в размере 3 044 280 рублей, пени за нарушение сроков выполнения работ в размере 368 677,29 рубля,

при участии:

от ОГКУ «Управление капитального строительства Смоленской области»: ФИО2 – представитель (доверенность, копия диплома), ФИО3 – представитель (доверенность);

от ООО «СИКАМ»: ФИО4, представитель (доверенность, копия диплома);

от эксперта: ФИО5 - паспорт,

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) стоимость устранения выявленных недостатков и дефектов в выполнении работ в размере 480 898,4 рубля, неустойку за нарушение сроков

выполнения работ за период с 03.12.2018 по 30.07.2020 в размере 368 677,29 рубля, судебные расходы в виде расходов на проведение судебной экспертизы пропорционально удовлетворенным требованиям в размере 31125 рублей.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 12 076 рублей.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья В.А. Печорина