Резолютивная часть решения от 25 октября 2017 г. по делу № А59-2356/2017Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 7_703697 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А59-2356/2017 г. Южно-Сахалинск 25 октября 2017 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» к индивидуальному предпринимателю ФИО2 о взыскании пени за просрочку сдачи результата работ по муниципальному контракту от 18.10.2016 № 032-159-16, при участии: от истца – ФИО3 по доверенности от 20.02.2017, от ответчика - извещен, не явился, Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307650111500022, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно- Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 52 857 рублей 79 копеек. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 307650111500022, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья П.Б. Мисилевич Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение Городского округа "Город Южно-Сахалинск" "Управление Капитального Строительства" (подробнее)Судьи дела:Мисилевич П.Б. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
