Резолютивная часть решения от 27 июня 2024 г. по делу № А40-64619/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-64619/24-14-492
28 июня 2024 года
г. Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе:

председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Елиной А.С., с использованием средств аудиозаписи

рассмотрел дело по исковому заявлению ООО "СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" (ОГРН 1197746331837)

к ответчику ИП Исмаилов Камран Видади Оглы (ОГРНИП 316774600507181) о взыскании 57 733 171, 70 руб.

в судебное заседание явились: от истца – Фомкина В.В. по доверенности от 01.06.2024г. в судебное заседание не явились: от ответчика – извещен;

РЕШИЛ:

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Исмаилова Камрана Видади Оглы в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» задолженность по Договору Подряда № 1 от 03.03.2022 г. в размере 53 656 455,00 (пятьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят пять) рублей.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Исмаилова Камрана Видади Оглы в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» неустойку по Договору подряда № 1 от 03.03.2022 г.:

 неустойку по Акту о приемке выполненных работ № 9 от 12.07.2023

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-03) за период с 14.08.2023 г. по

25.03.2024г. в размере: 1 919758,13 рублей;

 неустойку по Акту о приемке выполненных работ № 10 от 20.09.2023

(ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-28) за период с 23.10.2023г. по

25.03.2024г. в размере: 520 682,99 рублей;

 неустойку по Акту о приемке выполненных работ № 11 от 20.10.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-03) за период с 20.11.2023 г. по 25.03.2024г. в размере: 3 475 037,37 рублей;

 неустойку по Акту о приемке выполненных работ № 12 от 07.11.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-16) за период с 08.12.2023 г. по 25.03.2024г. в размере: 237 335,09 рублей;

 неустойку по Акту о приемке выполненных работ № 13 от 20.11.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-22) за период с 21.12.2023 г. по 25.03.2024г. в размере: 416 564,61 рублей;

Начисление и взыскание неустойки производить до даты фактической уплаты

основного долга исходя из предусмотренной Договором подряда № 1 от 03.03.2022 г.

договорной неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты

неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за

каждый день просрочки:

 по Акту о приемке выполненных работ № 9 от 12.07.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-03) сумма задолженности составляет 12 340 000,00 рублей;

 по Акту о приемке выполненных работ № 10 от 20.09.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-28) сумма задолженности 4 108 477,00 рублей;

 по Акту о приемке выполненных работ № 11 от 20.10.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-03) сумма задолженности составляет 30 698 210,00 рублей;

 по Акту о приемке выполненных работ № 12 от 07.11.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-16) сумма задолженности составляет 2 277 688,00 рублей;

 по Акту о приемке выполненных работ № 13 от 20.11.2023 (ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-02-01-22) сумма задолженности 4 268 080,00 рублей.

Взыскать с Индивидуального предпринимателя Исмаилова Камрана Видади

Оглы в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦСТРОЙПРОЕКТ»,

оплаченную при подаче настоящего искового заявления, государственную пошлину в

размере 200 000 (двести тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия

(изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в

течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд

Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший

решение.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его

ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Судья: О.В. Лихачева