Решение от 25 апреля 2023 г. по делу № А60-340/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4, www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

Дело № А60-340/2023
25 апреля 2023 года
г. Екатеринбург


Резолютивная часть решения объявлена 18 апреля 2023 года Полный текст решения изготовлен 25 апреля 2023 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе председательствующего судьи О.В. Маковкиной, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Окна плюс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 01.08.2022, представлен паспорт, диплом,

от ответчика: ФИО3, представитель по доверенности от 09.01.2023, представлен паспорт, диплом.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

Общество с ограниченной ответственностью «Окна плюс» (далее – истец) к федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет» (далее – ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда, неустойки.

Определением суда от 14.01.2023 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, согласно которому ответчик заявленные исковые требования не признает, просит в иске отказать.

От истца поступили возражения на отзыв ответчика. Поступившие документы суд приобщил к материалам дела.



Определением от 10.03.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства и назначил предварительное судебное заседание на 18.04.2023.

Изучив имеющиеся документы, признав представленные доказательства достаточными для рассмотрения дела, а дело – подготовленным к судебному разбирательству, суд, с учетом мнения истца, отсутствия возражений ответчика завершил предварительное заседание и открыл судебное заседание (ч. 5 ст. 136, ч. 4 ст. 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Истец и ответчик поддержали доводы, изложенные в письменных пояснениях по делу.

После удаления в совещательную комнату для принятия решения суд признал необходимым продолжить выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, и в соответствии со ст. 165 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возобновил исследование доказательств, о чем вынес протокольное определение.

После уточнения истца дополнительных вопросов в части расчетов неустойки, суд удалился в совещательную комнату.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

как следует из материалов дела, между обществом с ограниченной ответственностью «Окна плюс» (подрядчик) и федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет» (заказчик) заключен контракт № 070/ЭА «Выполнение работ по капитальному ремонту (замене) деревянных окон на пластиковые с установкой подоконников и отделкой откосов в УЛК № 2 (столовая, галерея) по адресу: <...> № извещения 0362100000720000059 Идентификационный код закупки 201666200097366850100100770774332243» (далее – контракт).

Согласно пункту 1.1. контракта Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок выполнить работы по капитальному ремонту (замене) деревянных окон на пластиковые с установкой подоконников и отделкой откосов в УЛК № 2 (столовая, галерея), расположенного по адресу: <...> в соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ, (Приложения 1, 2, к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную контрактом цену. Улучшения, производимые Подрядчиком по настоящему контракту, именуются далее "Объект контракта" или "Объект".

По завершении работ Подрядчик сдает, а Заказчик принимает по акту выполненную Подрядчиком работу по Объекту в целом (пункт 1.2 контракта).

Источник финансирования: Субсидия из федерального бюджета (Субсидия из федерального бюджета (Субсидии в целях оказания федеральным государственным учреждениям дополнительной государственной поддержки, в том числе для реализации программ развития федеральных государственных учреждений, кадрового потенциала и материально-технической базы) (пункт 1.3 контракта).

Согласно пункту 3.1. контракта приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 2 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче скрытых работ, отдельного этапа работ или Объекта в целом.

Согласно пункту 3.2. контракта сдача работы подрядчиком, и приемка ее Заказчиком оформляется актом (по форме КС-2), который подписывается обеими сторонами, а также исполнительной документации на указанные работы, оформленную в соответствии с требованиями Приложения № 3 к контракту, в электронном виде на электронном носителе а также в бумажной форме.



В соответствии с пунктом 4.1 контракта общая стоимость работ составляет 1 538 185,15 (Один миллион пятьсот тридцать восемь тысяч сто восемьдесят пять) руб. 15 коп., НДС не предусмотрен. Фактическая стоимость определяется на основании акта сдачи-приемки выполненных работ по фактически выполненным и принятым работам, но не может превышать указанной в настоящем пункте стоимости. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

Оплата Заказчиком работ по настоящему контракту производится после подписания сторонами без замечаний акта сдачи-приемки работ в течение 15(пятнадцать) рабочих дней с момента подписания без замечаний актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления в бухгалтерию Заказчика надлежащим образом оформленных документов для оплаты. Для оплаты Подрядчик предоставляет в бухгалтерию Заказчика надлежащим образом оформленные: акт сдачи-приемки работ по форме КС-2, акты приемки скрытых работ (если таковые выполнялись), справка по форме КС-3, с приложением надлежащим образом заверенных копий сертификатов соответствия (безопасности) на использованные материалы, счет и счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС) (пункт 4.4 контракта).

Также между сторонами контракта заключено дополнительное соглашение к контракту, согласно которому цена контракта, указанная в п.4.1 контракта, с учетом уменьшения и увеличения (не более 10%) пропорционально с учетом дополнительного объема выполняемых работ и уменьшенного объема работ составляет 1539031 руб. НДС не предусмотрен.

Правоотношения сторон по муниципальным контрактам регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации, положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 44-ФЗ).

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, установленных законом или предусмотренных договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Согласно пункту 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после



окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В силу пункта 1 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке.

Согласно пункту 6.4 контракта срок выполнения работ – в течение 45 (сорок пять) календарных дней с момента передачи Заказчиком Подрядчику объекта для проведения работ (оформляется соответствующим актом). В данный срок включаются и сроки на сдачу приемку выполненных работ и срок на устранение выявленных недостатков. Фактическая дата начала работ – следующий день после подписания сторонами акта о передаче объекта для выполнения работ. Передача объекта и подписания акта о передаче объекта сторонами не позднее 3(трех) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта.

Согласно представленному в материалы дела акту от 17.12.2020 объект был передан подрядчику для производства работ.

Факт исполнения подрядчиком обязательств по контракту подтверждается представленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 08.09.2021 на сумму 1 539 031 руб. Акт подписан сторонами контракта без возражений с проставлением печатей.

Оплата выполненных работ произведена ответчиком частично, за вычетом неустойки в сумме 54 887 руб. 73 коп. в связи с просрочкой истцом обязательств по контракту в части нарушения сроков выполнения работ.

Считая, что ответчиком не правомерно удержана неустойка, истец обратился в суд с настоящим иском о взыскании задолженности за выполненные работы и неустойки за просрочку оплаты выполненных работ.

Факт исполнения подрядчиком обязательств по контракту с нарушением срока подтверждается представленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ формы КС-2 № 1 от 08.09.2021 на сумму 1 539 031 руб.

Доводы истца относительно отсутствия вины в просрочке выполнения работ по контракту в связи с неисполнением обязанностей заказчика по обеспечению готовности места выполнения работ судом отклоняются на основании следующего.

В силу абзаца 2 пункта 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Иное может быть установлено законом, иными правовыми актами или предусмотрено договором.

Согласно статье 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что



надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Подрядчик не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора в соответствии с пунктом 3 статьи 405, пунктом 1 статьи 406 ГК РФ.

Согласно п. 3 ст. 405 Гражданского кодекса Российской Федерации должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

В силу п. 1 ст. 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он отказался принять предложенное должником надлежащее исполнение или не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Пунктом 1 ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривается информационная обязанность подрядчика. Согласно указанной норме подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Перечень указанных в ст. 716 Гражданского кодекса Российской Федерации обстоятельств не является исчерпывающим.

К числу таких обстоятельств могут относиться, в частности, просчеты заказчика относительно перечня работ и иные упущения со стороны заказчика, ненадлежащее качество ранее выполненных другим лицом работ, результат которых подрядчик должен использовать в собственной работе, отсутствие данных, которые заказчик должен был представить, и тому подобные обстоятельства.

Предупреждение заказчика о соответствующих обстоятельствах должно быть сделано незамедлительно, быть подтвержденным соответствующими фактическими данными и техническими аргументами.

Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (п. 2 ст. 716 Кодекса).

Материалами дела подтверждается, что уведомление о наличии обстоятельств, препятствующих выполнению работ, о приостановлении в связи с этим работ истцом в адрес ответчика до истечения срока выполнения работ направлено не было, иного суду не представлено (ст. 65 АПК РФ). Представленная в материалы дела переписка не свидетельствует о наличии просрочки кредитора, равно как и не свидетельствует об отсутствии вины подрядчика в нарушении срока выполнения работ, поскольку датирована после истечения срока выполнения работ, а потому правового значения для разрешения настоящего спора не имеет.

Таким образом, истец не представил доказательств отсутствия вины в просрочке выполнения работ по контракту.

Согласно частям 6 и 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного



обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Частью 4 ст. 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в контракт включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Согласно частям 5, 7 ст. 34 Закона № 44-ФЗ, в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Согласно пункту 5.3 контракта в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с пунктом 5.4 контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно п. 5.9. контракта Заказчик оставляет за собой право обращения взыскания на неустойку (штраф) в одностороннем порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа). В этом



случае взыскание указанных сумм за счет обеспечения исполнения контракта не производится.

В связи с нарушением истцом срока выполнения работ ответчиком начислена неустойка за период с 12.02.2021 по 26.07.2021 в сумме 54 887 руб. 73 коп., что подтверждается претензией от 28.09.2021 № 01-08/952.

Истец указывает, что неустойка должна была быть списана в порядке п. 42.1 Закона № 44-ФЗ, в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783.

Ответчик с данным доводом не согласился, со ссылкой на судебные акты вышестоящих инстанций указал, что оснований для списания неустойки не имелось.

Доводы ответчика об отсутствии оснований для списания неустойки судом не принимаются, неустойка, начисленная ответчиком, подлежит списанию на основании следующего.

Согласно ч. 42.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ в редакции, действовавшей в период с 02.07.2021 по 30.12.2021 начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В соответствии с п.п. «а» п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства от 04.07.2018 № 783 в редакции на период с 26.04.2020 по 08.01.2022 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случая, предусмотренного подпунктом "в" настоящего пункта.

В силу части 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в действующей редакции начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 N 783 "О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом" утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016 и 2020, 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом (далее - Правила N 783).

Пункт 3 Правил N 783 устанавливает случаи и порядок списания начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ внесены изменения в статью 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в силу которых Правительству Российской Федерации предоставлено право устанавливать случаи и порядок списания начисленных поставщику, но не списанных заказчиком сумм неустоек в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (часть 9.1 статьи 34). При этом на ограничения, связанные с периодом (годом) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по контракту, в данной норме не указано.



В Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, также был внесен ряд изменений постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 340, от 23.03.2022 № 439.

Внесенные изменения исключили из названия Правил и из ряда его пунктов указание на конкретные годы, в которых имело место неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, для целей списания начисленных поставщику неустоек.

В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 14.08.2018 N 305-ЭС18-5712, указанный порядок списания начисленных сумм неустоек направлен на установление действительного размера задолженности и урегулирование споров между сторонами.

Согласно правовой позиции, отраженной в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017), списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам.

Из содержания материалов дела следует, что истец возражает против удержания заказчиком размера неустойки, в любом случае не превышающей 5 процентов цены контракта. Это обстоятельство не может являться основанием для отказа в защите права, которое истец полагает нарушенным, и неприменения судом предусмотренных законодательством для определенных случаев антикризисных мер.

В соответствии с пунктом 11 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения. Положения ч. 42.1 ст. 112 Закона № 44-ФЗ подлежат применению к правоотношениям, в том числе возникшим до указанной даты (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2022 № 302-ЭС21-25561 по делу № А69-2869/2020).

Поскольку сумма начисленной ответчиком неустойки не превысила 5% от цены контракта, контракт исполнен истцом, суд приходит к выводу, что неустойка в сумме 54887 руб. 73 коп. подлежит списанию в соответствии с положениями Постановления от 04.07.2018 № 783, в связи с чем, исковые требования в части взыскания долга подлежат удовлетворению в полном объеме. С ответчика в пользу истца подлежит взысканию долг в сумме 54887 руб. 73 коп.

Истец также просит взыскать с ответчика неустойку за просрочку оплаты выполненных работ по контракту в сумме 9980руб. 44 коп. с продолжением начисления по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии со ст. 329, 330 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой. Неустойкой (пеней, штрафом) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Факт просрочки оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ подтверждается материалами дела.



Истцом в материалы дела представлен расчет неустойки за просрочку оплаты заказчиком выполненных подрядчиком работ. Расчет проверен и признан не верным.

Согласно п. 4.4. контракта Оплата Заказчиком работ по настоящему контракту производится после подписания сторонами без замечаний акта сдачи-приемки работ в течение 15(пятнадцать) рабочих дней с момента подписания без замечаний актов сдачи-приемки выполненных работ и предоставления в бухгалтерию Заказчика надлежащим образом оформленных документов для оплаты. Для оплаты Подрядчик предоставляет в бухгалтерию Заказчика надлежащим образом оформленные: акт сдачи-приемки работ по форме КС-2, акты приемки скрытых работ (если таковые выполнялись), справка по форме КС-3, с приложением надлежащим образом заверенных копий сертификатов соответствия (безопасности) на использованные материалы, счет и счет-фактуру (если Подрядчик является плательщиком НДС).

Согласно п. 5.2. контракта В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.08.2019 N 1011) а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).

Принимая во внимание, что акт формы КС-2 подписан сторонами 08.09.2021, оплата выполненных подрядчиком работ должна была быть произведена заказчиком в срок не позднее 30.09.2021.

Расчет неустойки, представленный истцом, судом проверен, признан не верным в части даты начала начисления неустойки, верной датой является 30.09.2021.

Кроме того, Пунктом 38 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, предусмотрено, что при расчете пени, подлежащей взысканию в судебном порядке за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту в соответствии с частями 5 и 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, суд вправе применить размер ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент вынесения судебного решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд рассчитывает неустойку следующим образом.

54887,73 руб.х182 (30.09.2021-31.03.2022)х7,5%*1/300=2497,39 руб. 54887,73 руб.х88 (02.10.2022-29.12.2022)х7,5%*1/300=1207,53 руб.

Общая сумма подлежащей начислению неустойки составляет 3704 руб. 92 коп.

С учетом изложенного, исковые требования в части взыскания неустойки подлежат частичному удовлетворению в сумме 3704 руб. 92 коп. на основании ст. 329, 330 ГК РФ. Неустойка подлежит начислению до фактического исполнения денежного обязательства (п. 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").



В соответствии с ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный лесотехнический университет» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Окна плюс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) долг в размере 54 887 руб. 73 коп., неустойку в размере 5 845 руб. 54 коп., продолжить начисление неустойки на сумму задолженности за каждый день просрочки, начиная с 30.12.2022 до момента фактической оплаты в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы, а также расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 429 руб. 33 коп.

В остальной части требований отказать.

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья О.В. Маковкина Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 26.01.2023 7:05:00



Кому выдана Маковкина Ольга Викторовна