Резолютивная часть решения от 2 июля 2025 г. по делу № А75-19964/2024Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО (АС Ханты-Мансийского АО) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи недвижимости и предприятий Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры ул. Мира 27, <...>, тел. <***>, сайт http://www.hmao.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Дело № А75-19964/2024 03 июля 2025 г. г. Ханты-Мансийск Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе судьи Гавриш С.А., при ведении протокола секретарем судебного заседания Кругловой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску администрации Березовского района ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 18.07.2002, адрес: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, <...> зд. 54) к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Дивес Девелопмент» (ОГРН <***>, ИНН <***>, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 05.08.2016, адрес: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Березовский, гп Березово, <...>) о взыскании неустойки (пени), руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Дивес Девелопмент» в пользу администрации Березовского района неустойку (пени) в размере 264 308 руб. 64 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Дивес Девелопмент» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 11 628 руб. 00 коп. Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Не вступившее в законную силу решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. Судья С.А. Гавриш Суд:АС Ханты-Мансийского АО (подробнее)Истцы:Администрация Березовского района (подробнее)Ответчики:ООО Специализированный застройщик "ДИВЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (подробнее)Судьи дела:Гавриш С.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
