Резолютивная часть определения от 14 апреля 2026 г. АС Московской области

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/


ОПРЕДЕЛЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-116531/2025
15 апреля 2026 года
г.Москва



Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.С. Шайдуллиной Протокол судебного заседания вела секретарь с/з А.Д. Василенко

рассматривает в открытом судебном заседании исковое заявление

ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЛИМП ГАРАНТ" (ИНН: <***>) к ООО "ПЛАСТИКА ОКОН" (ИНН: <***>)

третье лицо_ ООО "СТРОЙРЕСУРС" (ИНН: <***>) в лице Конкурсного управляющего ФИО1

о взыскании

в судебном заседании участвуют представители: согласно протоколу,


На основании изложенного, руководствуясь статьями 104, 110, 138 - 142, 150-151, 184 – 188 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

Ходатайство сторон об утверждении мирового соглашения удовлетворить.

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции:


1. Ответчик признает, что на момент заключения Мирового соглашения у Ответчика имеются перед Истцом неисполненные обязательства:

1.1. по возврату суммы неосновательного обогащения по договору подряда № 28-27/5879/21А от 14.12.2021 в размере 5 630 307 (пять миллионов шестьсот тридцать тысяч триста семь) руб. 96 коп., по оплате процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.10.2025 по 09.12.2025 в размере 151 324 руб. 17 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.12.2025 по день фактического исполнения обязательства;

1.2. по возврату суммы неосновательного обогащения по договору подряда № 28-27/5880/21А от 14.12.2021 в размере 740 702 (семьсот сорок тысяч семьсот два) руб. 62 коп., по оплате процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 12.10.2025 по 09.12.2025 в размере 19 907 руб. 65 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 10.12.2025 по день фактического исполнения обязательства.

2. Истец отказывается от требований о взыскании с Ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, предусмотренными п. 1.1. и п. 1.2. Мирового


соглашения.


3. Стороны пришли к соглашению о том, что Истец предоставляет Ответчику рассрочку исполнения денежного обязательства по уплате суммы задолженности в суммарном размере 6 371 010 (Шесть миллионов триста семьдесят одна тысяча десять) руб. 58 коп. (далее – Сумма задолженности), состоящей из суммы неосновательного обогащения по договору подряда № 28-27/5879/21А от 14.12.2021 в размере 5 630 307 (пять миллионов шестьсот тридцать тысяч триста семь) руб. 96 коп., предусмотренной п. 1.1. Мирового соглашения, и суммы неосновательного обогащения по договору подряда № 28-27/5880/21А от 14.12.2021 в размере 740 702 (семьсот сорок тысяч семьсот два) руб. 62 коп., предусмотренной п.1.2 Мирового соглашения, на срок до 27 июля 2026 года включительно, а Ответчик обязуется уплатить сумму задолженности путем перечисления денежных средств на банковский счет Истца по реквизитам, указанным в пункте 4 Мирового соглашения, в соответствии со следующим графиком платежей:

Срок внесения платежа


Размер платежа (руб.)


до 27 апреля 2026 года


1 592 752,65


до 27 мая 2026 года


1 592 752,65


до 27 июня 2026 года


1 592 752,65


До 27 июля 2026 года


1 592 752,63


Итого:


6 371 010,58


4. Ответчик перечисляет денежные средства в соответствии с условиями Мирового соглашения на расчетный счет Истца по реквизитам:

Получатель: ООО Специализированный застройщик «Олимп Гарант» ПАО "Банк ПСБ" Дополнительный офис № 131 "Бизнес-центр Тверской"

к/с № 30101810400000000555

БИК 044525555

р/с <***>


Датой исполнения Ответчиком обязательства по оплате по настоящему Мировому соглашению

считается дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Истца.


Ответчик имеет право вносить ежемесячные платежи по уплате Суммы задолженности, предусмотренной п. 3 Мирового соглашения, досрочно.

5. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ч. 1 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.

Согласно ч. 2 ст. 142 Арбитражного процессуального кодекса РФ Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII указанного Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.


Нарушение Ответчиком любого обязательства, предусмотренного Мировым соглашением, на срок более 10 (десять) календарных дней, признается Сторонами существенным нарушением условий Мирового соглашения и является основанием досрочного единовременного принудительного взыскания с Ответчика в полном объеме всей неоплаченной (оставшейся) суммы задолженности. В данном случае график платежей, указанный в п. 3 Мирового соглашения, утрачивает силу.

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Ответчиком любых обязательств, вытекающих из Мирового соглашения, Истец имеет право взыскать с Ответчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от неоплаченных в срок сумм, указанных в Мировом соглашении, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

7. Стороны пришли к соглашению о распределении судебных расходов следующим

образом:


7.1.Ответчик обязуется в срок до 27 апреля 2026 года возместить Истцу 30% понесенных Истцом расходов по уплате государственной пошлины в размере 66 380 (Шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) руб. 10 коп., способом, предусмотренным п. 4 Мирового соглашения.

7.2.В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ сумма в размере 154 886 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят шесть) руб. 90 коп., что составляет 70% государственной пошлины, оплаченной Истцом при подаче искового заявления по делу № А41-116531/2025, подлежит возврату Истцу из федерального бюджета.

Производство по делу прекратить.


Возвратить ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ОЛИМП ГАРАНТ" (ИНН: <***>) государственную пошлину в сумме 154 886,90 руб.

Выдать справку на возврат государственной пошлины.


Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.

Судья А.С.Шайдуллина