Резолютивная часть решения от 17 января 2017 г. по делу № А12-67371/2016

Арбитражный суд Волгоградской области (АС Волгоградской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г.Волгоград Дело № А12-67371/2016 «18» января 2017 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Артюховой В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградское ДСУ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград в лице Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда (ОГРН <***>, ИНН <***>), с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Администрации Волгограда, муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания, Департамента финансов Администрации Волгограда, о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании: от истца – не явился, извещен, от ответчика – ФИО1, доверенность № Д/05-53 от 12.10.2016г., от третьих лиц: Администрации Волгограда – ФИО2, доверенность № 05-ид/142 от 02.08.2016г., МУ Комдорстрой – не явился, извещен,

Департамента финансов администрации Волгограда – ФИО3, доверенность № 12-06/1246 от 21.03.2016г.,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:


Взыскать с муниципального образования городской округ город-герой Волгоград

в лице Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда за счет средств казны муниципального образования в пользу общества с ограниченной ответственностью «Волгоградское ДСУ» неустойку в сумме 1 813 706 руб. 76 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 31 137 руб.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Волгоградское ДСУ» справку на возврат из федерального бюджета излишне уплаченной государственной пошлины в сумме 07 коп.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья С.А.Шутов



Суд:

АС Волгоградской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Волгоградское ДСУ" (подробнее)

Ответчики:

КОМИТЕТ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА (подробнее)

Судьи дела:

Шутов С.А. (судья) (подробнее)