Резолютивная часть решения от 24 августа 2018 г. по делу № А37-1029/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Магадан Дело № А37-1029/2018 24.08.2018

Арбитражный суд Магаданской области в составе судьи Макаревич Е.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 659300, <...>)

к Министерству строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 685000, <...> Магаданки, д. 15)

о взыскании 340 788 рублей 61 копейки

и по встречному исковому заявлению Министерства строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 685000, <...> Магаданки, д. 15)

к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: 659300, <...>)

о взыскании 99 345 рублей 49 копеек,

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 156, 159, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

1. Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Производственно-

монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) от

иска в части взыскания основного долга в размере 250 000 рублей 00 копеек.

Производство по делу в указанной части прекратить.

2. Считать суммой исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН 1102204001756, ИНН 2204048653) - 90 788 рублей 61 копейка (неустойка за период с 24.03.2018 по 07.05.2018).

3. Принять заявленное Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) уточнение суммы встречных исковых требований. Считать суммой встречных исковых требований – 80 700 рублей 99 копеек (неустойка за период с 28.12.2017 по 05.02.2018).

4. Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить полностью.

5. Взыскать с Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пеню) в размере 90 788 рублей 61 копейки, судебные расходы по уплате госпошлины в размере 3 632 рублей 00 копеек.

6. Встречные исковые требования Министерства строительства, жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить полностью.

7. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственно- монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пеню) в размере 80 700 рублей 99 копеек.

8. Произвести между сторонами зачет встречных требований на сумму 80 700 рублей 99 копеек. Взыскать с Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку (пеню) в размере 10 087 рублей 62 копеек, судебные расходы по уплате госпошлины в размере 3 632 рублей 00 копеек, а всего – 13 719 рублей 62 копейки. Выдать исполнительный лист обществу с ограниченной

ответственностью «Производственно-монтажное предприятие «Континент» после вступления решения в законную силу.

9. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Производственно- монтажное предприятие «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета госпошлину в размере 2 140 рублей 00 копеек, о чем выдать справку на возврат госпошлины после вступления решения в законную силу.

10. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Магаданской области.

11. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Магаданской области при условии, что оно было предметом рассмотрения Шестого арбитражного апелляционного суда или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Макаревич Е.М.