Резолютивная часть решения от 24 декабря 2018 г. по делу № А43-23855/2018

Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



11/2018-253023(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-23855/2018

г. Нижний Новгород 24 декабря 2018 года

изучив материалы дела, руководствуясь статьями 110, 112, 167-171, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :


взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Спецтехнострой" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания ТДВ" (ОГРН <***>) 10000000 руб. неустойки, а также 123076 руб. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении оставшейся части первоначального иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания ТДВ" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Спецтехнострой" (ОГРН <***>) 318215 руб. 64 коп. долга, а также 2121 руб. 25 коп. расходов по государственной пошлине.

В удовлетворении оставшейся части встречного иска отказать.

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Спецтехнострой" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания ТДВ" (ОГРН <***>) 9802739 руб.

11 коп. неустойки.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Спецтехнострой" (ОГРН <***>) с депозитного счета Арбитражного суда Нижегородской области уплаченные по платежному поручению от 05.12.2018 № 205 государственную пошлину в сумме 350000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано

в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

Судья К.А. Логинов



Суд:

АС Нижегородской области (подробнее)

Истцы:

ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТДВ" (подробнее)

Ответчики:

ООО СК "Спецтехнострой" (подробнее)

Судьи дела:

Логинов К.А. (судья) (подробнее)