Резолютивная часть решения от 11 июля 2018 г. по делу № А35-3105/2018Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 93/2018-61973(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А35-3105/2018 11 июля 2018 года г. Курск Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сеймского округа» о взыскании неустойки по договору подряда № 15 от 30.05.2016 в размере 168 628 руб. 39 коп., расходов по оплате государственной пошлины. В судебном заседании участвуют представители: от истца: ФИО3, по доверенности от 07.09.2017, от ответчика: не явился, извещен. Руководствуясь статьями 6-10, 49, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Сеймского округа»» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 неустойку по договору подряда № 15 от 30.05.2016 за период с 08.07.2016 по 26.12.2017 в размере 168 628 руб. 39 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 059 руб. 00 коп. Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия. Судья А.Ю. Беседина Суд:АС Курской области (подробнее)Истцы:ИП Шумаков Александр Николаевич (подробнее)ИП Шумаков А.Н. (подробнее) Ответчики:ООО "УК "Сеймского округа" (подробнее)Судьи дела:Беседина А.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
