Резолютивная часть решения от 28 декабря 2020 г. по делу № А63-15709/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТА ВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А63-15709/2018
г. Ставрополь
28 декабря 2020 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Минеева А.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН <***>,

о взыскании с ответчика задолженности по договору на выполнение комплексного обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от 26.08.2016 № 169, неустойки за период с 27.01.2018 по 18.11.2020, процентов за неправомерное удержание денежных средств в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации за период с 27.01.2018 по 18.11.2020 и судебных расходов,

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН <***>,

о взыскании убытков, понесенных в связи с выполнением работ по корректировке проектных решений, стоимости невыполненных работ по договору на выполнение комплексного обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от 26.08.2016 № 169, неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 01.04.2017 по 12.12.2017 и судебных расходов.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации

строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН 1022601454270, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН <***>, 2 731 192 (Два миллиона семьсот тридцать одна тысяча сто девяносто два) рубля 08 копеек, в том числе:

– основного долга по договору на выполнение комплексного обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от 26.08.2016 № 169 в размере 2 482 901 (Два миллиона четыреста восемьдесят две тысячи девятьсот один) рубля 89 копеек,

– неустойки за период с 31.01.2018 по 18.11.2020 в размере 248 290 (Двести сорок восемь тысяч двести девяносто) рублей 19 копеек,

а также 20 276 (Двадцать тысяч двести семьдесят шесть) рублей 88 копеек в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 9 157 (Девять тысяч сто пятьдесят семь) рублей 71 копейку в счет возмещения расходов на проведение дополнительной судебной экспертизы по делу.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН <***>, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН <***>, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору на выполнение комплексного обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от 26.08.2016 № 169 в размере 1 508 225 (Один миллион пятьсот восемь тысяч двести двадцать пять) рублей 06 копеек,

а также 9 657 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят семь) рублей 29 копеек в счет возмещения расходов по уплате государственной пошлины и 601 020 (Шестьсот одна тысяча двадцать) рублей 36 копеек в счет возмещения расходов на проведение судебной экспертизы по делу.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

В результате зачета требований по первоначальному и встречному искам взыскать с

общества с ограниченной ответственностью «МВЦ 2012», Ставропольский край, г. Ессентуки, ОГРН 1122651011922, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН 1022601454270, основной долг по договору на выполнение комплексного обследования технического состояния здания, вспомогательных сооружений, и благоустройства территории для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации от 26.08.2016 № 169 в размере 641 723 (Шестьсот сорок одна тысяча семьсот двадцать три) рублей 96 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управление механизации строительства «Минераловодское», Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Первомайский, ОГРН <***>, в доход бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 8 758 (Восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в двухмесячный срок в Арбитражный суд Северо- Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.С. Минеев