Решение от 4 июля 2024 г. по делу № А50-5302/2024

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е


город Пермь

 «05» июля 2024 г.                                                                       Дело № А50-5302/2024


Резолютивная часть решения принята «27» июня 2024года.

Полный текст решения изготовлен «05» июля 2024 года.


Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Чиркова А.В.,                при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузиной О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по иску публичного акционерного общества «Россети Урал» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>; 620026, <...>, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Южная сетевая компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, 617762, <...> двлд. 6, офис 7)

о взыскании 18 429 руб. 55 коп.


при участии:

от истца: ФИО1 по доверенности № ПЭ/83-2024 от 20.12.2022 (до перерыва); ФИО2 по доверенности № ПЭ/42-2023от 20.12.2022 (после перерыва).

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.04.2022.  



У С Т А Н О В И Л:

ПАО «Россети Урал» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Южная сетевая компания» о взыскании 134 834 руб. 96 коп. неустойки за период с 19.06.2023 по 05.10.2023 за нарушение условий договора № 4600028653 от 24.08.2021 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В предварительном судебном заседании истец заявил ходатайство об уменьшении исковых требований до 18 429 руб. 55 коп. неустойки за нарушение условий договора за период с 21.10.2021 по 06.10.2023. Заявленные исковые требования поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Уменьшение требований судом принято в порядке ст. 49 АПК РФ.

Ответчик исковые требования не признал по мотивам возражений, отзыва на исковое заявление, дополнительных объяснений.

Рассмотрев материалы дела в предварительном судебном заседании 27.06.2024 в порядке ст. 136 АПК РФ суд с согласия ответчика и в отсутствие возражений истца завершил предварительное и открыл судебное заседание в первой инстанции в порядке ст. 137 АПК РФ.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителя ответчика, арбитражный суд установил следующее.

24.08.2021 между сторонами заключен договор № 4600028653 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее-договор), в соответствии с разделом I которого Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) Объекты электросетевого хозяйства, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 289 кВт; категория надежности 3; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляет технологическое присоединение 10 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определен в соответствии с Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края от 29.12.2020 № 171-тп и составил 499 388 руб. 76 коп., в том числе НДС (20 %) 83 231 руб. 46 коп.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

10 процентов платы за технологическое присоединение 49 938,88 руб. 88 коп., в том числе НДС (20%) 8 323,15 руб. 15 коп. вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора.

30 процентов платы за технологическое присоединение 149 816,63 руб. 63 коп., в том числе НДС (20%) 24 969,44 руб. 44 коп. вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора.

20 процентов платы за технологическое присоединение 99 877,75 руб. 75 коп., в том числе НДС (20%) 16 646,29 руб. 29 коп. вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора.

30 процентов платы за технологическое присоединение 149 816,63 руб. 63 коп., в том числе НДС (20%) 24 969,44 руб. 44 коп. вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

10 процентов платы за технологическое присоединение 49 938,87 руб. 87 коп., в том числе НДС (20%) 8 323,14 руб. 14 коп. вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении (п. 11 договора).

Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет организации (п. 12 договора).

Технологическое присоединение необходимо для электроснабженияобъекта: Объекты электросетевого хозяйства, расположенного по адресу:Пермский край, ФИО4, д. Дубовая.

Согласно дополнительному соглашению № 1 от 31.05.2022 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 24.08.2023.

08.06.2023 сторонами подписан акт о выполнении технических условий и акт об осуществлении технологического присоединения.

Ввиду ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по внесению платы за технологическое присоединение в установленные сроки, истцом были начислены проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 429 руб. 55 коп.

Судебный приказ от 01.02.2024 по делу № А50-1392/2024 о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки отменен определением суда от 14.02.2024, что и явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив в совокупности представленные в дело доказательства, суд считает иск подлежащим удовлетворению в силу следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается (статья 310 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Предусмотренные договором обязательства сетевая организация исполнила полностью, что подтверждается, подписанными сторонами актом от 08.06.2023 о технологическом присоединении и актом от 08.06.2023 выполнения технических условий.

Согласно абз. 7 п. 8 договора заявитель обязался надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 18. договора).

В связи с нарушением ответчиком сроков оплаты, предусмотренных договором, истец, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 429 руб. 55 коп. за период с 21.10.2021 по 06.10.2023 согласно представленного расчета.

В силу положений пункта 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Сроки оплаты, предусмотренные договором, по внесению платы за технологическое присоединение, ответчиком были нарушены.

Оплата произведена по платежным поручениям № 237 от 30.08.2021 - 49 938,88 руб., № 699 от 26.12.2021 - 30 000 руб., № 77 от 08.02.2022 - 30 000,0 руб., № 130 от 27.02.2022 - 30 000 руб., № 283 от 28.03.2022 - 30 000 руб., № 324 от 26.04.2022 - 29 816,63 руб., № 1051 от 06.10.2023 – 299633,25 руб.

Расчет процентов судом проверен и признан верным, соответствующим положениям ст. 395 ГК РФ, прав ответчика не нарушает, исходя из периодов начисления. Основания для принятия контррасчета отсутствуют.

Доводы ответчика о необоснованном начислении процентов по статье 395 ГК РФ подлежит отклонению, поскольку размер неустойки в договоре сторонами не согласован, возможность и основания начисления договорной неустойки отсутствуют, у истца имеется право на получение процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Доводы ответчика об отсутствии оснований для начисления процентов по 4 и 5 платежам, поскольку фактическое присоединение было выполнено ненадлежащим образом, судом отклоняются, поскольку исходя из буквального толкования содержания п. 11 договора плата за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней (149 816 руб. 63 коп) со дня фактического присоединения и в течение 10 дней (49 938 руб. 87 коп.) со дня подписания акта о технологическом присоединении.

Акт о технологическом присоединении подписан сторонами без возражений.

Ненадлежащее исполнение сетевой организацией обязательств по договору, зафиксированное уже после подписания акта, говорит об ответственности сетевой организации перед заявителем, но не снимает с последнего ответственности  за нарушение сроков внесения платы за технологическое присоединение установленных договором.

Факт ненадлежащего исполнения ответчиком денежного обязательства подтвержден материалами дела, оснований для освобождения ответчика от ответственности в виде уплаты процентов, исходя из обстоятельств спора и представленных по делу доказательств, судом не установлено. Доказательств отсутствия вины в нарушении обязательства ответчиком согласно пункту 1 и 2 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации не представлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий (ст. 9 АПК РФ).

Основной задачей решения спора по существу является установление обстоятельств на основании представленных сторонами доказательств (ч. 1 ст. 168 АПК РФ).

На основании изложенного, исходя из анализа представленных в материалы дела документов обосновывающих доводы и возражения сторон, суд считает требования истца обоснованными, доказанными материалами дела и подлежащими удовлетворению в заявленном размере.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 00 коп. подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. В связи с уменьшением размера исковых требований часть госпошлины в сумме 3 045 руб. 00 коп. (5045-2000), уплаченной исходя из первоначальной цены иска, подлежит возврату истцу из федерального бюджета на основании п. 1 ч. 1 ст. 333.40 НК РФ.


Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Южная сетевая компания» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу публичного акционерного общества «Россети Урал» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) 18 429 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать девять) руб. 55 коп. процентов, 2 000 (две тысячи) руб. 00 коп. судебных расходов по оплате госпошлины.

Возвратить публичному акционерному обществу «Россети Урал» (ОГРН: <***>; ИНН: <***>) из федерального бюджета 3 045 (три тысячи сорок пять) руб. 00 коп. госпошлины, уплаченной по платежным поручениям № 6303 от 26.02.2024 на сумму 2 522 руб. 00 коп. и № 48057 от 16.11.2022 на сумму 523 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.


Судья                                                                                А.В. Чирков