Резолютивная часть решения от 2 августа 2022 г. по делу № А20-1907/2022

8/2022-48750(1)



Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А20-1907/2022
г. Нальчик
02 августа 2022 года
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.А.Цыраевой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>),

с участием в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, временного управляющего федерального государственного унитарного предприятия «Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний» ФИО2

о взыскании 2 961 688 руб. 60 коп., при участии в заседании: от третьего лица – ФИО2 (арбитражного управляющего),

руководствуясь статьями 110, 156, 167- 171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия "Главное строительное управление Федеральной службы исполнения наказаний" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Вологодской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 1818320804462003301000031/446 от 27.12.2018 за период с 16.06.2021 по 09.02.2022 в сумме 2 494 053 (два миллиона четыреста девяносто четыре тысячи пятьдесят три) руб.56 коп.


В остальной части в иске истцу отказать.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ф.А. Цыраева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.03.2022 3:52:00

Кому выдана Цыраева Фатимат Абдуллаевна