Решение от 12 марта 2019 г. по делу № А49-332/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440000 г. Пенза, ул. Кирова, 35/39, тел.: (8412) 52-99-09, факс: 52-70-41

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Резолютивная часть решения

г. Пенза

«12» марта 2019 года Дело № А49-332/2019

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Кудрявцевой Ж.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению

Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы (ИНН <***>, ОГРН <***>, 440000, <...>)

к Муниципальному унитарному предприятию "Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации"(ИНН <***>, ОГРН <***>, 440026, <...>)

о взыскании неустойки в сумме 6 070, 83 руб., начисленной за период с 16.04.2018 г. по 30.11.2018 г. по муниципальному контракту №10 от 22.02.2018 г.

руководствуясь статьями 110, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 309,310,330 Гражданского кодекса РФ

решил:

Исковые требования удовлетворить в полном объёме, расходы по госпошлине отнести на ответчика.

Взыскать с муниципального унитарного предприятия "Объединенная городская служба архитектуры, градостроительства и технической инвентаризации" в пользу Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы неустойку в сумме 6070 руб. 83 коп., а также расходы по госпошлине в сумме 2000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья Кудрявцева Ж.В.