Решение от 25 мая 2021 г. по делу № А50-1967/2021

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

город Пермь

25.05.2021 года Дело № А50-1967/21

Резолютивная часть решения объявлена 20.05.2021 года.

Полный текст решения изготовлен 25.05.2021 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 ,рассмотрел в открытом судебном заседании рассмотрев дело по иску Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 16 517 руб. 81 коп.

при участии:

от истца – не явился, извещен,

от ответчика – не явился, извещен,

У С Т А Н О В И Л:

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» (далее – ответчик) о взыскании неустойки в сумме 16 517 руб. 81 коп. (с учетом уточнений, принятых судом в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчик направил письменный отзыв на исковое заявление, в котором указывает, что размер неустойки составляет 16 517 руб. 81 коп., не согласен был с первоначальным расчетом неустойки, размер которой составлял 58 100 руб. 92 коп.

Определением суда от 09.02.2021 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Определением от 29.03.2021 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, назначено предварительное судебное заседание на 22.04.2021.

По результатам предварительного судебного заседания судом открыто судебное заседание в первой инстанции в порядке ч. 4 ст. 137 АПК РФ

Как следует из материалов дела, некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее - Фонд, Заказчик), в целях реализации региональной программы капитального имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2014 года №288-п, 04 апреля 2019 года на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://zakupki.gov.ru была размещена документация об электронном аукционе.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок от 05.03.2019 №205670000011900011, в рамках реализации Постановления Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», с победителем аукциона обществом с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» (далее - Подрядчик) 25.03.2019 заключен договор на выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края (далее - Договор) №ПД-000011/2019/ЭА, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить оценку технического состояния многоквартирного дома и разработать проектную документацию на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, в соответствии с Адресным перечнем многоквартирных домов Приложение 1 к Договору в порядке, объеме и сроки, предусмотренные Договором.

Сроки выполнения Работ в соответствии с Договором: начало - с даты заключения договора (п.1.5.1 Договора).

Окончание - не позднее 90 (девяносто) календарных дней с даты заключения договора (п.1.5.2 Договора).

Согласно п. 1.3 Договора, результатом выполненных по договору Работ является Заключение о состоянии МКД и (или) разработанная Проектная документация с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта по МКД, выданным уполномоченным органом на проведение экспертизы проектной документации (далее уполномоченный орган).

В нарушение условий Договора работы по оценке технического состояния МКД и разработке проектной документации были выполнены позднее установленного Договором срока.

Согласно п.7.1 Договора, за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

Пунктом 7.4 Договора установлено, за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, сроков выполнения Работ, установленных Договором, Заказчик вправе потребовать у Подрядчика уплаты неустойки в размере 1/130 (одной сто тридцатой) действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки неисполненного обязательства, начиная со дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа.

В адрес Подрядчика были направлены требования об уплате неустойки - письмом №СЭД-02-08-исх-85 от 15 января 2020 года на сумму 10 159 рублей 83 копейки по объекту ул. Фрунзе, д.21, с. Барда, Пермский край, ул. Фрунзе, д. 10, с. Барда, Пермский край и ул. Ленина, д.75, с. Барда, Пермский край, письмом №СЭД-02-08-исх-2548 от 24 июля 2020 года на сумму 23 128 рублей 20 копеек по объекту ул. Советская, д. 164, г. Оса, Пермский край и ул. Максима Горького, д.73, г. Оса, Пермский край, письмом №СЭД-02-08-исх-2775 от 12 августа 2020 года на сумму 16 229 рублей 14 копеек по объекту ул. Максима Горького д.83, г. Оса, Пермский край, письмом №СЭД-02-08-исх-3351 от 17 сентября 2020 года на сумму 8 416 рублей 47 копеек по объекту ул. Мира, д. 17, г. Чернушка, Пермский край, письмом №СЭД-02-08-исх-4502 от 26 ноября 2020 года на сумму 167 рублей 28 копеек по объекту ул. Фрунзе, д. 12, с. Барда, Пермский край.

Согласно первоначального расчета истца сумма неустойки составляет 58 100 руб.

Неустойка ответчиком не оплачена, что послужило основанием для обращения истца с настоящим иском в суд.

Правоотношения сторон подлежат регулированию нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о договорах подряда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить ее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

По правилам статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) обязательства исполняются надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В п.232 Положения утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 года №615 установлено Договор о проведении капитального ремонта должен предусматривать условие, в соответствии с которым в случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного договором о проведении капитального ремонта, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором о проведении капитального ремонта, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается договором о проведении капитального ремонта в размере не менее одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

Пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Ответчик не согласен с размером неустойки, представил контррасчет с обоснованием по каждому объекту, считает, что размер неустойки составляет 16 517 руб. 81 коп.

После отложения судебного заседания истец проверив расчет ответчика уточнил исковые требования, просит взыскать неустойку в сумме 16 517 руб. 18 коп. Уточнение исковых требований судом принято.

Ответчик требование истца в сумме 16 517 руб. 81 коп. признает.

Так как факт нарушения сроков выполнения работ документально доказан и ответчиком не оспаривается, доказательств обратного в нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчиком не представлено, суд находит требование истца о взыскании неустойки обоснованным.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчика в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 16 517 руб. 81 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 2000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья О.Н. Маркеева