СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 июля 2020 г. по делу № А28-1098/2020

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1/2020-90328(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А28-1098/2020
город Киров
13 июля 2020 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Татаренковой Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шулятевой Т.Л.,

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление

акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (ИНН: 4345230958, ОГРН: 1084345012465, адрес: 610044, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 2А)

к обществу с ограниченной ответственностью Производственно-строительная компания «РесурсЭнергоСтрой» (ИНН: 4345246919, ОГРН: 1084345142540, адрес: 610025, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д. 90)

о взыскании 1 070 233 рублей 20 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

истца – Козловских А.А., по доверенности от 04.12.2019, ответчика – Кондратьевой О.В., по доверенности от 22.05.2020.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно- строительной компании «РесурсЭнергоСтрой» (ИНН: 4345246919, ОГРН: 1084345142540, адрес: 610025, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Деповская, д. 90) в пользу акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (ИНН: 4345230958, ОГРН: 1084345012465, адрес: 610044, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Ломоносова, д. 2А) 626 086 (шестьсот двадцать шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей 42 копейки неустойки, а также 23 109 (двадцать три тысячи сто девять) рублей 00 копеек в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении исковых требований в части взыскания 26 755 (двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей 83 копеек неустойки отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в

режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья Е.А. Татаренкова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 17.05.2019 5:41:58

Кому выдана Татаренкова Елена Анатольевна