Резолютивная часть решения от 7 марта 2023 г. по делу № А27-22533/2022

Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам - иные договоры






АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru E-mail: info@kemerovo.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А27-22533/2022
город Кемерово
07 марта 2023 года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,

при ведении протокола и аудиозаписи помощником судьи Климовой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Управления капитального строительства Администрации Мариинского муниципального округа, г.Мариинск (ОГРН: 1074213000476, ИНН: 4213007128)

к обществу с ограниченной ответственностью "Жилремстрой", г.Новосибирск, ОГРН: 1205400055629, ИНН: 5406809659

о взыскании 1 345 052,91 руб. неустойки (с учетом уточнений) при участии

от истца – Рахматулин В.М. доверенность № 11 от 08.11.2022; от ответчика – Милешина А.В., доверенность от 19.01.2023;

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:


Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Жилремстрой" в пользу Управления капитального строительства Администрации Мариинского муниципального округа неустойку в размере 1 345 052,91 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Жилремстрой" государственную пошлину в размере 26451 руб. в доход федерального бюджета.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Л.В. Беляева



Суд:

АС Кемеровской области (подробнее)

Истцы:

Управление капитального строительства администрации Мариинского муниципального района (подробнее)

Ответчики:

ООО "Жилремстрой" (подробнее)

Судьи дела:

Беляева Л.В. (судья) (подробнее)