Резолютивная часть решения от 27 августа 2018 г. по делу № А74-10753/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)


27 августа 2018 г.

Дело № А74-10753/2018


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи Н.П. Кирилловой рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 49 670 руб. 24 коп., в том числе 47 499 руб. 17 коп. долга по контракту теплоснабжения в горячей воде от 19.02.2018 №2047-Т/67 за февраль, март 2018 г., 2171 руб. 07 коп. пени за период с 13.03.2018 по 14.06.2018, пени за период с 15.06.2018 по день фактической оплаты долга, а также 3500 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя и 257 руб. 42 коп. почтовых расходов (с учетом заявления об изменении размера почтовых расходов).

27.07.2018 от истца поступило заявление об отказе от исковых требований в части требования о взыскании основного долга 47 499 руб. 17 коп. в связи с оплатой ответчиком платежным поручением от 13.07.2018 №899667, увеличении размера неустойки до 2939 руб. 28 коп. за период просрочки оплаты с 13.03.2018 по 13.07.2018.

На основании статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принял увеличение размера требования о взыскании неустойки, оценив заявленный истцом частичный отказ от исковых требований с точки зрения его соответствия законам, иным нормативным правовым актам, суд пришёл к выводу о том, что он не противоречит действующему законодательству и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Руководствуясь статьями 49, 102, 150, 170-171, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Принять отказ истца от иска в части требования о взыскании долга в размере 47 499 руб. 17 коп. и прекратить производство по делу в указанной части.

2. Удовлетворить иск. Взыскать с государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Хакасский ТеплоЭнергоКомплекс» 2939 (две тысячи девятьсот тридцать девять) руб. неустойки за период просрочки оплаты с 13.03.2018 по 13.07.2018, а также 3500 (три тысячи пятьсот) руб. судебных расходов на оплату услуг представителя и 257 (двести пятьдесят семь) руб. 42 коп. почтовых расходов.

3. Взыскать с государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия «Черногорский горно-строительный техникум» в доход федерального бюджета государственную пошлину 2000 (две тысячи) руб.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме. Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.

Судья

Н.П. Кириллова