Резолютивная часть решения от 20 мая 2024 г. по делу № А07-11284/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А07-11284/2023
г. Уфа
21 мая 2024 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зайнуллиной А.Р., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческой организации Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Трест «Башгражданстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 57 126 503 руб. 98 коп. (с учетом уточнений исковых требований)

Третье лицо общество с ограниченной ответственностью "Технический заказчик фонда развития территорий" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Некоммерческой организации Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Трест «Башгражданстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Некоммерческой организации Фонд Республики Башкортостан по урегулированию обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства (ИНН <***>, ОГРН <***>)

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/17 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000 руб.,

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/18 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000 руб.,

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/19 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000 руб.,

неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по договору подряда № 09900/20 от 29.10.2020 года за период с 10.01.2023 по 20.03.2024 в размере 1 000 000 руб.,расходы по оплате государственной пошлины в размере 118 984 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Трест «Башгражданстрой» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 81 016 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П. Кузнецов