Резолютивная часть решения от 17 октября 2024 г. по делу № А14-269/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

г. Воронеж «17» октября 2024 г. Дело № А14-269/2024

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В., при ведении протокола судебного заседания судьей Кострюковой И.В. (с согласия участников процесса),

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Панорама», Воронежская область, Новоусманский м.р-н, с.п. Отрадненское (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Акционерному обществу «РЖДСтрой», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 86 271 руб. 33 коп. неустойки; 107 000 руб. судебных расходов на оплату услуг представителя

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с акционерного общества «РЖДСтрой», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Панорама», Воронежская область, Новоусманский м.р-н, с.п. Отрадненское (ОГРН <***>, ИНН <***>) 86 271 руб. 33 коп. неустойки за период с 04.10.2022 по 12.12.2023; 51 451 руб. судебных расходов.

В удовлетворении остальной части судебных расходов отказать.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная компания «Панорама», Воронежская область, Новоусманский м.р-н, с.п. Отрадненское (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета 3 894 руб. излишне уплаченной госпошлины.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.

Судья И.В. Кострюкова