Резолютивная часть решения от 11 сентября 2023 г. по делу № А47-14254/2022

Арбитражный суд Оренбургской области (АС Оренбургской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки



36/2023-182793(1)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-14254/2022
г. Оренбург
11 сентября 2023 года

Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Хижней Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании дело по заявлению Министерства строительства, жилищно- коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.01.2006, ИНН: <***>, Оренбургская область, г. Оренбург)

к обществу с ограниченной ответственностью "Тармед" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 15.12.2016, ИНН: <***>, г. Москва)

о взыскании пени за нарушение сроков выполнения работ в сумме 56 340 руб. 66 коп. (на дату подачи иска) с перерасчетом на дату вынесения решения по формуле (сумма обязательства * количество дней просрочки * одна трехсотая ставки Банка России на дату вынесения решения),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, государственное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства Оренбургской области" (ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.05.2005, ИНН: <***>, Оренбургская область, г. Оренбург),

руководствуясь ст.ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


В удовлетворении иска отказать.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по

истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана

апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (город Челябинск) в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Оренбургской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Е.Ю. Хижняя

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 17.03.2023 7:03:00

Кому выдана Хижняя Екатерина Юрьевна



Суд:

АС Оренбургской области (подробнее)

Истцы:

Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области (подробнее)

Ответчики:

ООО "ТАРМЕД" (подробнее)

Судьи дела:

Хижняя Е.Ю. (судья) (подробнее)