Резолютивная часть решения от 25 августа 2025 г. по делу № А57-10736/2025Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское Суть спора: Энергоснабжение - Теплоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, <...>; тел/ факс: <***>; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А57-10736/2025 город Саратов 26 августа 2025 года Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>; ИНН <***>), а при недостаточности лимитов бюджетных обязательств с комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания «ТУРА» (ИНН <***>; ОГРН: <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения мероприятий по подключению, установленных положениями Государственного контракта об осуществлении технологического присоединения к системе теплоснабжения ТП/01-23 от 31 марта 2023 года, начисленную за период с 15.11.2024 по 16.04.2025 в размере 2 266 685, 87 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 93 001 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области. Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 Суд:АС Саратовской области (подробнее)Истцы:ООО "Теплоснабжающая компания "ТУРА" (подробнее)Ответчики:ГКУ СО "Управление капитального строительства", г. Саратов (подробнее)Комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве СО (подробнее) Судьи дела:Седова Н.Г. (судья) (подробнее) |
