Резолютивная часть решения от 9 ноября 2022 г. по делу № А40-117856/2022Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 43_33784451 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 09. 11. 2022 года. Дело № А40-117856/22-43-904 Арбитражный суд г. Москвы в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл помощник судьи Гусейнова К.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Федерального казённого учреждения " Дирекция космодрома " Восточный " (ОГРН <***>) к ООО " ПСО " Казань " (ОГРН <***>) о взыскании 8 218 866 руб. 67 коп. – неустойки, с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность № 82 от 14.06.2022 г., от ответчика – ФИО2, доверенность № 2 от 10.01.2022 г. Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 105, 110, 112, 155, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180, 182 АПК РФ, арбитражный суд Ходатайство ответчика о применении моратория, введенного постановлением правительства РФ № 497 от 28.03.2022 г., удовлетворить. Иск Федерального казённого учреждения " Дирекция космодрома " Восточный " (ОГРН <***>) к ООО " ПСО " Казань " (ОГРН <***>) о взыскании 8 218 866 руб. 67 коп. – неустойки оставить без удовлетворения в связи с удовлетворением ходатайства ответчика о применении моратория, введенного постановлением правительства РФ № 497 от 28.03.2022 г. с отнесением на истца расходов по уплате госпошлины. Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия. Судья О.В. Романов Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ КОСМОДРОМА "ВОСТОЧНЫЙ" (подробнее)Ответчики:ООО "Производственно-строительное объединение "Казань" (подробнее)Судьи дела:Романов О.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
