Резолютивная часть решения от 9 октября 2024 г. по делу № А13-15741/2023Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А13-15741/2023 город Вологда 09 октября 2024 года Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ВЛ-Монтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 368 395 руб. 99 коп., в том числе 245 939 руб. неосновательного обогащения, 37 035 руб. 91 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 ГК РФ, 60 421 руб. 08 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ, начисленных за период с 31.07.2023 по 19.10.2023, 25 000 руб. неустойки в виде штрафа, начисленной в соответствии с пунктом 6.2 договора подряда от 28.03.2023 № 8л/2023, а также в качестве возмещения уплаты государственной пошлины 10 868 руб. В остальной части исковых требований отказать. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «ВЛ-Монтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12 369 руб., излишне уплаченную государственную пошлину по платежным поручениям от 12.12.2023 № 1256, 07.12.2023 № 1249. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья Л.А. Соколова Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:ООО "ВЛ-МОНТАЖ" (подробнее)Иные лица:Отдел адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции УМВД по Вологодской (подробнее)Судьи дела:Соколова Л.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
