Резолютивная часть решения от 5 октября 2023 г. по делу № А70-5812/2023Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 29/2023-155801(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Ленина д.74, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-5812/2023 г. Тюмень 05 октября 2023 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л., рассмотрев исковое заявление некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Многоквартирных домов Тюменской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Союзу «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора конкурсного управляющего ФИО1, общества с ограниченной ответственностью «Стратегия», руководствуясь статьями 167-170, 176-177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить. Взыскать с Союза «Саморегулируемая организация строителей Тюменской области» в порядке субсидиарной ответственности в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта Многоквартирных домов Тюменской области» неустойку в размере 41342,47 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 2000 рублей. Выдать исполнительные листы после вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области. Соловьев К.Л. - 29 Судья Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" (подробнее)Ответчики:ООО "Стратегия" (подробнее)Судьи дела:Соловьев К.Л. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
