Резолютивная часть решения от 20 июня 2022 г. по делу № А41-89848/2021

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



73_12568254

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-89848/21
20 июня 2022 года
г.Москва



Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой при ведении протокола помощником судьи К.В. Пивоваровой, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Агропромышленная Компания" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО "Красный Октябрь" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 2 576 250,00 руб. и по встречному иску ООО "Красный Октябрь" к ООО "Агропромышленная Компания" о взыскании стоимости обнаруженных недостатков в размере 677 230,40 руб.,

при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 20.06.2022

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


Иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Красный Октябрь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «Агропромышленная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № 11 с использованием материалов подрядчика от 08.04.2019 в размере 1 288 125 руб. 00 коп., а также расходы по оплате госпошлины в размере 35 881 руб.

В остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «Агропромышленная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «Красный Октябрь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) стоимость устранения недостатков в размере 361 150 руб. 49 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 8 822 руб. 84 коп.

В остальной части встречного иска отказать.

Произвести взаимозачет и взыскать с ООО «Красный Октябрь» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «Агропромышленная Компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 926 974 руб. 51 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 27 058 руб. 16 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный


апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Судья О.С. Гузеева



Суд:

АС Московской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Агропромышленная компания" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Красный октябрь" (подробнее)

Судьи дела:

Гузеева О.С. (судья) (подробнее)