Резолютивная часть решения от 4 марта 2020 г. по делу № А39-14352/2019

2005/2020-12010(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)



Дело № А39-14352/2019
город Саранск
04 марта 2020 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Пономарёвой Н.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой"

к казенному учреждению городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"

о взыскании задолженности в размере 2810698руб. 00коп., пеней в размере 170986руб. 73коп., пеней по день фактической оплаты долга,

встречному иску

казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой"

о взыскании пеней в размере 34450руб. 62коп., при участии от истца: ФИО2 (представитель по доверенности), от ответчика: ФИО3 (представитель по доверенности).

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

р е ш и л:

первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой" (г.Саранск Республики Мордовия) удовлетворить частично.

Взыскать с казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в сумме 2810698рублей, неустойку в размере 158724рубля 39копеек, неустойку, начисляемую с 13.02.2019 по день фактической оплаты долга, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 37752рубля.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 120рублей.

Встречные исковые требования казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 33888рублей 48копеек.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1967рублей.

Взыскать с казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 33рубля.

Произвести зачет подлежащих взысканию денежных средств.

В результате проведенного зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Мостострой" (г.Саранск Республики Мордовия, ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 2810698рублей, неустойку в сумме 124835рублей 91копейка, неустойку, начисляемую с 13.02.2019 по день фактической оплаты долга, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, за каждый день просрочки, судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 37752рубля.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Н.Н. Пономарёва

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 23.05.2019 7:04:02

Кому выдана Пономарева Наталья Николаевна