Резолютивная часть решения от 25 мая 2018 г. по делу № А31-11384/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

«25» мая 2018 года по результатам рассмотрения дела № А31-11384/2017 по исковому заявлению Администрации Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального района Костромской области (ИНН 4425001939, ОГРН 1054460386023) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Неострой» (ИНН 4401142480, ОГРН 1134401005485) о взыскании 16 424 рублей 57 копеек неустойки за нарушений условий муниципального контракта за период с 02.08.2014 по 29.09.2014 и 4 482 рублей 43 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами,

арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея Юрьевича,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принято решение, суд

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Неострой» (ИНН 4401142480, ОГРН 1134401005485) в пользу Администрации Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального района Костромской области (ИНН 4425001939, ОГРН 1054460386023) 3340 рублей 59 копеек неустойки.

В остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Неострой» (ИНН 4401142480, ОГРН 1134401005485) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 319 рублей 60 копеек.

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный суд.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.


Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.

Судья А. Ю. Котин