СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 апреля 2019 г. по делу № А82-969/2019

Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

33/2019-38919(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-969/2019
г. Ярославль
02 апреля 2019 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Дорожное строительное управление - 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Ведич" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 153140.08 руб.,

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Ведич" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Дорожное строительное управление - 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 1 220 000,00 руб.,

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ведич" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дорожное строительное управление - 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 82 385,55 руб. долга, 66 223,98 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, 3 445,00 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожное строительное управление - 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ведич" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 238 006,31 руб. неустойки, 25 200,00 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

После зачета встречных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожное строительное управление - 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Ведич" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 89 396,78 руб. неустойки, 21 755,00 руб. в возмещение расходов по оплате госпошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожное строительное управление - 1" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 5 264,00 руб. госпошлины.

Исполнительный лист выдать по истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Лапочкина И.М.