Резолютивная часть решения от 15 августа 2017 г. по делу № А53-13665/2017

10410_4122441

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-13665/17
15 августа 2017 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Тановой Д.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительная компания «ВДМ» ИНН <***>, ОГРН <***>

к Открытому акционерному обществу «Дорожное ремонтно-строительное управление» ИНН <***> ОГРН <***>

о взыскании 669 714,61 руб. (уточненные требования)

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно- строительное управление» ИНН <***> ОГРН <***> в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительная компания «ВДМ» ИНН <***>, ОГРН <***> неустойку за период со 02.02.2016 по 15.08.2017 в размере 669 714,61 руб., неустойку с 16.08.2017 по день фактического исполнения обязательства в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату уплаты неустойки от неоплаченной суммы долга в размере 953 379,66 руб.

Взыскать с открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно- строительное управление» ИНН <***> ОГРН <***> в доход федерального бюджета 16 394 руб. государственной пошлины.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня

вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Д.Г. Танова