Резолютивная часть решения от 29 апреля 2021 г. по делу № А53-5931/2021

10293_7764973

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-5931/21
29 апреля 2021 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцевой Ю. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ДОН-СТРОИТЕЛЬ» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к муниципальному казённому учреждению «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-дону» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

Департаменту автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова- на-Дону (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в размере 150 145,32 руб.,

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казённого учреждения "Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Дон-строитель" 150 145, 32 рублей неустойки, 5 504 рублей расходов по уплате государственной пошлины и 20 000 рублей расходов по оплате услуг представителя.

При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному казенному учреждению Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону" для исполнения денежных обязательств произвести взыскание с Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону (ОГРН <***>, ИНН <***>).

Решение суда может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья Э л е к т р о н н а я п о д п и с ь д е й с т в и т е л ь н а . Украинцева Ю. В.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.10.2020 9:10:52

Кому выдана Украинцева Юлия Владимировна