Резолютивная часть решения от 20 июля 2022 г. по делу № А72-5702/2022

Арбитражный суд Ульяновской области (АС Ульяновской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Железнодорожная, д. 14, г. Ульяновск, 432068 Тел. (8422) 33-46-08 Факс (8422) 32-54-54 E-mail: info@ulyanovsk.arbitr.ru www.ulyanovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А72-5702/2022
г. Ульяновск
20 июля 2022 года

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Котельникова А.Г., Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального

кодекса РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :


Принять от истца заявление об уменьшении размера исковых требований.

В удовлетворении ходатайства ответчика о снижении размера неустойки – отказать.

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «АэроКомпозит-Ульяновск» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа А028» (ОГРН <***>):

- 99 750 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. – пени по договору подряда № 43-21 от 02.03.2021;

- 23 973 (двадцать три тысячи девятьсот семьдесят три) руб. – расходы по оплате государственной пошлины.

Ходатайство истца о снижении размера неустойки удовлетворить. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Группа А028» (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «АэроКомпозит-Ульяновск» (ОГРН <***>):

- 99 750 (девяносто девять тысяч семьсот пятьдесят) руб. – пени по договору подряда № 43-21 от 02.03.2021;

- 7 229 (семь тысяч двести двадцать девять) руб. – расходы по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении встречных исковых требований в остальной части – отказать.

В результате зачета первоначального и встречного иска, взыскать с акционерного общества «АэроКомпозит-Ульяновск» (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Группа А028» (ОГРН <***>) 16 744 (шестнадцать тысяч семьсот сорок четыре) руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в порядке и сроки, установленные статьями 257-260 АПК РФ.

Судья А.Г. Котельников



Суд:

АС Ульяновской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Группа А028" (подробнее)

Ответчики:

АО "АЭРОКОМПОЗИТ-УЛЬЯНОВСК" (подробнее)

Судьи дела:

Котельников А.Г. (судья) (подробнее)