СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 29 октября 2019 г. по делу № А39-7420/2019

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

15/2019-59155(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-7420/2019
город Саранск
29 октября 2019 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Макеевой С.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трансмагистраль" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Казенному учреждению городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 206 092 рублей 25 копеек,

и встречному иску Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства"

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трансмагистраль"

о взыскании штрафа в сумме 712 942 рубля 05 копеек и неустойки в сумме 108 606 рублей 03 копейки,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, - Департамент городского хозяйства Администрации г.Саранска и Общество с ограниченной ответственностью "Жилстройкоммунинвест",

при участии в заседании:

от ООО "СК "Трансмагистраль": Вершинина Р.В. - представителя по доверенности от 25.05.2019,

от КУ го Саранск "ДКХБ": ФИО3 - представителя по доверенности № 01/60 от 30.07.2019,

от ООО "Жилстройкоммунинвест": представитель не явился, от Департамента: представитель не явился,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

1. Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трансмагистраль" удовлетворить частично.

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Трансмагистраль" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 197 938 рублей 67 копеек.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6938 рублей.

2. Встречные исковые требования Казенного учреждения городского округа Саранск "Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства" оставить без удовлетворения.

3. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

4. В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 11:02:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна