Решение от 18 октября 2023 г. по делу № А43-6748/2023

19223/2023-186651(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации
Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-6748/2023

город Нижний Новгород 11 октября 2023 года Резолютивная часть судебного акта объявлена 10 октября 2023 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе в составе судьи Годухина Артема Евгеньевича (шифр дела 59-148) при ведении протокола судебного заседания секретарём ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 2 имени А.С. Пушкина" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), Нижегородская область, город Арзамас,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью "МФ Поволжье" (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), город Нижний Новгород,

о взыскании 96 651 рубля 72 копеек, с участием представителей: от истца: не явился, извещён; от ответчика: ФИО2, по доверенности от 27.03.2023. установил:

В Арбитражный суд Нижегородской области поступило исковое заявление муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 2 имени А.С. Пушкина" о взыскании с общества с ограниченной ответственностью "МФ Поволжье" 96 651 рубля 72 копеек неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту № 5 от 06.07.2022 на выполнение работ по обустройству школьного стадиона-2 на территории МБОУ СШ № 2 имени А.С.Пушкина по адресу: <...>, за период с 04.09.2022 по 13.12.2022.

Истец при надлежащем извещении о времени и месте рассмотрения спора явку на заседание не обеспечил, заявив ходатайство о рассмотрении дела в своё отсутствие.

Ответчиком в материалы дела представлен отзыв; предъявленное в иске требование ответчик отклонил, полагая, что с его стороны отсутствует нарушение условий контракта и задержка выполнения работ была вызвана действиями Заказчика. Также ответчик указывает на расторжение сторонами Контракта и отсутствие у Заказчика каких-либо претензий к Подрядчику.

Рассмотрев материалы дела, принимая во внимание позиции сторон, суд установил следующее.

06 июля 2022 года между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя школа № 2 имени А.С. Пушкина" (Заказчик, Истец) и обществом с ограниченной ответственностью "МФ Поволжье" (Подрядчик, Ответчик) заключен контракт № 5 на выполнение работ по обустройству школьного стадиона-2 на территории МБОУ СШ № 2 имени А.С. Пушкина по адресу: <...>, ИКЗ 223524300704652430100100170024299244.

Согласно условиям Контракта срок окончания выполнения работ: 03 сентября 2022 года.

Сдача-приёмка выполненных работ производится после предоставления Подрядчиком Заказчику всех надлежащим образом оформленных документов и поставляемого товара, оборудования надлежащего качества, после выполнения Подрядчиком монтажных работ и подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ.

Как следует из пунктов 10.3 и 10.4 Контракта, в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки.

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300

действующей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустойки.

Между тем, по утверждению истца, обязательство по Контракту было исполнено Подрядчиком с нарушением установленного срока, а именно фактически 13 декабря 2022 года. Данный довод истец подтверждает актом выполненных работ на сумму 3 790 263 рубля 60 копеек. Таким образом, по расчёту истца, работы были выполнены с просрочкой в 101 день.

При этом 23.12.2022 сторонами подписано соглашение о расторжении контракта № 5 от 06.07.2022. В соответствии с соглашением о расторжении работы выполнены и оплачены в размере 3 790 263 рубля 60 копеек.

Руководствуясь пунктами 10.3 и 10.4 Контракта, Заказчик начислил Подрядчику неустойку в размере 96 651 рубля 72 копеек за период с 04.09.2022 по 13.12.2022.

В целях соблюдения претензионного порядка урегулирования спора МБОУ СШ № 2 имени А.С. Пушкина обратилось к Подрядчику с претензией № 1450 от 15.12.2022 с требованием об уплате начисленной неустойки. Ответа на претензионное письмо не последовало.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа № 2 имени А.С. Пушкина" в Арбитражный суд Нижегородской области с настоящим иском.

Рассмотрев материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а последний обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как следует из пункта 1 статьи 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы; по согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно пункту 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

Учитывая подписание сторонами соглашения о расторжении от 23.12.2022, контракт № 5 от 06.07.2022 считается расторгнутым с даты, указанной в соглашении. При этом в данном соглашении указано, что контракт расторгнут по обоюдному соглашению и стороны претензий друг к другу не имеют. Следовательно, стороны согласовали изменение цены контракта и ответчиком работы выполнены на сумму, указанную в соглашении о расторжении контракта. Более того, истец неустойку рассчитывает на сумму, указанную в соглашении о расторжении контракта. В связи с изложенным суд приходит к выводу, что вины ответчика в заключении такого соглашения не имеется. Фактически обе стороны утратили интерес к выполнению работ по договору на большую сумму.

Остальные доводы сторон рассмотрены судом и отклонены.

Как следует из пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии со статьей 330 Кодекса в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства законом или договором может быть предусмотрено взимание с должника неустойки (штрафа, пени).

Согласно части 6 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени (часть 7 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Факт ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком судом установлен; следовательно, начисление договорной неустойки является правомерным.

В то же время, Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 (в редакции от 23.03.2022) утверждены Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом".

Согласно пункту 3 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в следующих случае и порядке:

а) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;

б) если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) при условии уплаты 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "в" - "д" настоящего пункта;

в) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней);

г) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы, повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в период с даты заключения контракта до даты представления предусмотренного абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с введением санкций и (или) мер ограничительного характера, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Как следует из материалов дела и не отрицается участниками процесса, Подрядчик исполнил обязательства по государственному контракту № 5 от 06.07.2022, что подтверждается предоставленным в материалы дела актом о приемке выполненных работ (с учетом в том числе соглашения от 23.12.2022). Сумма неустойки составляет 96 651 рубль 72 копейки, что не превышает 5 процентов цены контракта (с учетом соглашения о расторжении).

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о доказанности совокупности условий, необходимых и достаточных для возложения на истца обязанности по списанию начисленных неустоек.

Обязанность заказчика по списанию начисленных и неуплаченных неустоек возникает при наступлении обстоятельств, предусмотренных в пункте 3 Правил № 783, и при наличии условия, установленного в пункте 5 названных Правил.

Согласно правовому подходу, примененному в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 24.04.2018 № 305-ЭС17-23242, от 14.08.2018 № 305-ЭС18-5712, при рассмотрении иска заказчика о взыскании штрафных санкций по государственному контракту суд вправе самостоятельно устанавливать наличие оснований для применения мер государственной поддержки. Наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты неустоек, поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным контрактам. Данный правовой подход изложен в пункте 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017, согласно которому списание или предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика, в связи с чем, суд обязан проверить соблюдение им требований указанной нормы. Несовершение заказчиком действий по сверке задолженности с исполнителем не может служить основанием для неприменения правил о списании или предоставлении отсрочки.

Таким образом, поскольку основания для применения мер, предусмотренных Постановлением от 04.07.2018 № 783, установлены, размер предъявленной к взысканию неустойки не превышает 5 процентов от цены контракта, в материалах дела содержатся доказательства исполнения обязательств подрядчиком в полном объеме в 2022 году, суд не усматривает оснований для взыскания неустойки, начисленной ввиду нарушения срока исполнения обязательства по контракту № 5 от 06.07.2022.

В этой связи исковые требования удовлетворению не подлежат.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 180-182, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия, если не будет подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого акта, при условии, что он был предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы; если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья А.Е. Годухин