СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 августа 2018 г. по делу № А79-4591/2017

Арбитражный суд Чувашской Республики (АС Чувашской Республики) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

26/2018-158505(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А79-4591/2017
г. Чебоксары
21 августа 2018 года
Арбитражный суд Чувашской Республики - Чувашии в составе судьи Новожениной О.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью "СУОР", ОГРН:1022100966470 ИНН:2127311917 г. Чебоксары Чувашской Республики,

к обществу с ограниченной ответственностью "Эдельвейс", ОГРН:1082130000260 ИНН:2130033579 г. Чебоксары Чувашской Республики,

о взыскании 4837582 руб. 38 коп. и понуждении к выполнению работ, и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью "Эдельвейс", ОГРН:1082130000260 ИНН:2130033579 г. Чебоксары Чувашской Республики,

к обществу с ограниченной ответственностью "СУОР", ОГРН:1022100966470 ИНН:2127311917 г. Чебоксары Чувашской Республики, о взыскании 156167 руб. 97 коп. третьи лица:

общество с ограниченной ответственностью "Волжский лифтостроительный завод", г. Чебоксары,

общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Садовник", г. Чебоксары,

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 26.06.2018, ФИО3 по доверенности от 31.08.2017,

от ответчика - ФИО4 по доверенности от 09.01.2018,

руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" в пользу общества с ограниченной ответственностью "СУОР" 40444 (сорок тысяч четыреста

сорок четыре) руб. 93 коп. неустойки, 789 (семьсот восемьдесят девять) руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Обществу с ограниченной ответственностью "СУОР" в удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СУОР" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" 148305 (сто сорок восемь тысяч триста пять) руб. долга, 7808 (семь тысяч восемьсот восемь) руб. 50 коп. неустойки.

Обществу с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" в удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" в доход федерального бюджета 2 (два) руб. государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СУОР" в доход федерального бюджета 7238 (семь тысяч двести тридцать восемь) руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.А. Новоженина