Резолютивная часть решения от 18 февраля 2020 г. по делу № А48-1071/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



дело № А48-1071/2019
г. Орел
18 февраля 2020 года
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.Н. Юдиной, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению бюджетного учреждения Орловской области «Орловский противотуберкулёзный диспансер» (<...>,

ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО «Строительный мир» (ул. Калинина, д. 2, д. Хардиково, р-н Орловский, обл. Орловская, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки и штрафа

руководствуясь ст. 110, ст. ст. 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО «Строительный мир» (ул. Калинина, д. 2, д. Хардиково,

р-н Орловский, обл. Орловская, ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу бюджетного учреждения Орловской области «Орловский противотуберкулёзный диспансер» (<...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) 141 746 руб. 37 коп., составляющих 113 260 руб. 10 коп. неустойка и 28 486 руб. 27 коп. штраф, также взыскать 766 руб. 92 коп. почтовые расходы, 17 000 руб. государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований о взыскании неустойки и штрафа оказать.

Взыскать с ООО «Строительный мир» (ул. Калинина, д. 2, д. Хардиково,

р-н Орловский, обл. Орловская, ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 1891 руб. государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист налоговому органу.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца с даты его принятия.

Судья А.Н. Юдина