Резолютивная часть решения от 22 января 2025 г. по делу № А25-886/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

23 января 2025 года Дело № А25-886/2024

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики в составе судьи Байчоровой Ф.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шахановой М.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Дороги» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании денежных средств,

руководствуясь статьями 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р е ш и л:

1. Исковые требования Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дороги» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики (ОГРН <***>, ИНН <***>) сумму неустойки за просрочку исполнения обязательств за период с 02.12.2023 по 12.03.2024 в размере 293 888 (Двести девяносто три тысячи восемьсот восемьдесят восемь) рублей 60 копеек.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дороги» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции в размере 5 908 (Пять тысяч девятьсот восемь) рублей 20 копеек.

Решение Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (Вокзальная улица, дом 2, г. Ессентуки, Ставропольский край, 357600) в течение месяца с момента его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики (Ленина проспект, дом 9, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская Республика, 369000).

Судья Ф.Б. Байчорова