Резолютивная часть решения от 7 июня 2021 г. по делу № А83-5472/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А83-5472/2020
07 июня 2021 года
город Симферополь


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Гайворонского В.И., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) к обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) о взыскании неустойки по договору подряда,

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общества с ограниченной ответственностью «3D-СТРОЙ ЮГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

при участии: от истца (ответчика по встречному иску) – не явился;

от ответчика (истца по встречному иску) – ФИО3, представитель по доверенности б/н от 01.10.2020 года, копия диплома, копия свидетельства о перемене имени;

от третьего лица – не явился;

РЕШИЛ:

Исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) по первоначальному иску

удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) 574 999,20 руб. – неустойка по договору подряда № 9200-43П/16 от 21.07.2016, начисленная за период с 04.06.2018 по 19.03.2020, 34 250,00 руб. – судебные издержки на оплату услуг юриста.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) по встречному иску удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № 9400-167П/16 от 18.07.2016, начисленную за период с 18.10.2017 по 30.11.2017, в размере 609 249,20 руб.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований о взыскании неустойки в размере 76 674,48 руб. – отказать.

Произвести зачет денежных требований по первоначальному и встречному искам, прекратив взаимные обязательства сторон.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 306231110700041) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 15 184,98 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНТЕРСТАР-РЕСУРС-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 17 566,96 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья В.И. Гайворонский