СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 апреля 2018 г. по делу № А81-115/2018

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО (АС Ямало-Ненецкого АО) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

7/2018-17978(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-115/2018
г. Салехард
13 апреля 2018 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Максимовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Ямалтранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 5 379 898 рублей 02 копеек,

при участии в судебном заседании: от истца ФИО2 по доверенности от 01.11.2017, от ответчика представители не явились,

руководствуясь статьями 15, 104, 110, 150, 151, 167-171, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

1. Исковые требования акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ямалтранс» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>) пени за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № ФГ/22-16 от 23.08.2016 за период просрочки с 31.07.2017 по 07.12.2017 в размере 212 850 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 7 257 рублей, всего взыскать 220 107рублей.

Прекратить производство по делу в части требований акционерного общества «Ямалкоммунэнерго» (ИНН 8901025421, ОГРН 1118901002153) о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Ямалтранс» (ИНН 8911019480, ОГРН 1038901121302) неосновательного обогащения в размере 5 157048 рублей 02 копеек в связи с отказом истца от иска в соответствующей части.

3. Возвратить филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в г. Губкинский (ИНН <***>) из федерального бюджета уплаченную платёжным поручением № 4171 от 22.12.2017 государственную пошлину в размере 42 642 рублей.

4. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало- Ненецкого автономного округа в течение месяца со дня принятия (изготовления) его в полном объеме

5. Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Судья О.В. Максимова